工程签证及现场收方管理办法；第一章总则；第一条、为了加强工程签证及现场收方管理，规范业务；第二条、项目管理处负责工程签证及现场收方组织好对；第三条、工程实施后无法在竣工图及其它相关资料真实；第四条、本办法约定的审定依据必须在与承包人签订合；第二章工程签证管理办法；第一条、工程签证分为工程量签证和工程费用签证；第二条、项目管理处负责工程签证资料的惯例，工程部；
工程签证及现场收方管理办法 第一章
则 第一条、为了加强工程签证及现场收方管理，规范业务工作流程，有效地控制施工过程成本和预防结算风险，确保工程质量和工程进度，特制订本管理办法。 第二条、项目管理处负责工程签证及现场收方组织好对外归口管理，成本管理部、审计部负责工程费用签证审核。 第三条、工程实施后无法在竣工图及其它相关资料真实反映工程数量的隐蔽工程，必须办理现场收方和工程签证，并按本管理办法中约定的业务流程审批后作为工程结算依据。 第四条、本办法约定的审定依据必须在与承包人签订合同时予以明确，以避免施工过程中不必要的风险 第二章
工程签证管理办法 第一条、工程签证分为工程量签证和工程费用签证。工程量签证是指工程是时候无法在竣工图及其它相关资料真实反映且当时无法核实具体金额的零星工程，必须对实施后的工程实施现场工程量核定，并填制“现场工程量核定单”按程序审批的签证；工程费用签证是指工程实施后无法在竣工图及其它相关资料真实反映但可以核定具体金额的零星工程，工程费用签证按“工程费用签证审批表”程序审批。 第二条、项目管理处负责工程签证资料的惯例，工程部及现场项目部协助配合，预算部审核。 第三条、工程签证金额预计在500元以上，应预先得到项目管理处、预算部认可后方可实施；预计金额在1万元以上不适合签证办理办法，应按公司合同管理制度签订合同或补充协议执行。所有签证工程实施后应按第四条流程办理工程签证手续。 第四条、工程签证的工作流程
第五条、工程签证单份数：原件一式五份，承包人、项目管理处、工程部、预算部、公司档案室各一份，监理公司存复印件。预算部应将成本变动情况及时提交财务部。 第六条、工程部、现场监理对工程签证的技术性、必要性、实施的事实负责；预算部复核工程签证的费用；项目管理处对工程签证费用的合理性及程序的有效性负责。 第七条、根据具体工程费用核定业务的工作量大小，项目管理处核定的时间可按计划进行调整，但公司从工程部收到报批的工程签证单之日起10个工作日内必须完成整个审批程序，若任何环节发现问题均可要求项目管理处督促承包人重新填报、 第八条、在审批承包人的工程签证申请时，应严格依据工程合同及毕冲协议规定、工程实际实施情况、设计变更要求以及承包人提交的相关依据进行审批，必要时必须进行现场实地收方或复核，不符合工程签证条件的，一律不予审批。 第九条、工程签证审批必须严格按照规定的工作流程有序、有效地开展，在审批过程中应按合同规定并遵循实事求是的客观原则，不得徇私舞弊、不得损害公司利益。 第十条、预算部、项目管理处在收到工程量核定单、工程签证单后，必须在10个工作日内将其签返工程部，涉及其他部门的签批时间由工程管理处负责督办并承担超期责任。 第三章
现场收方管理办法 第一条、现场收方按实施的时间和必要性分为施工过程中的现场工程量签证收方和竣工结算收方、现场工程量签证收方是指现场确认工程实施后在竣工图及其它相关资料无法真实反映、或完工后无法复核工程（包括隐蔽工程）的实际完工数量，需要进行现场收方的工作；竣工结算收方是指虽有竣工图但竣工图表现不完整或有可能与实际不符，结算时必须进行现场实地测量确定完工数量的工作。 第二条、现场工程量签证收方工作流程：
第三条、竣工结算收方工作流程：
第四条、现场工程量核定单份数：原件一式五份，承包人、工程部、项目管理处、预算部、公司档案室各一份；监理公司存复印件一份。 第五条、根据具体工程量核定业务的工作量大小，项目管理处核定的时间可按计划进行调整，但公司从工程部收到报批的现场工程量核定单之日起10个工作日内必须完成整个审批程序。 第六条、现场收方工作必须严格按照合同规定的工作流程有序、有效地开展，现场收方测量时应按照合同规定并遵循实事求是的客观原则，不得徇私舞弊、损害公司利益。对损害公司利益的行为，无论是否造成损失。均按公司《过失责任追究制度》追究相关责任人经济责任。
工程设计变更及技术核定管理办法 第一章
则 第一条、为了加强工程设计变更及技术核定管理，规范业务工作流程，有效地控制施工过程中的设计变更，确保工程质量和工程进度，特制订本管理办法。 第二条、项目管理处负责施工过程设计变更和技术核定归口管理；技术部负责设计单位提出的设计变更管理，工程部负责具体实施；项目管理处、预算部负责复核工程技术核定和设计变更造成的成本变动。 第三条、工程部各专业人员应在施工图签发前，充分与设计单位沟通，尽量减少后期施工中可能增加成本的设计变更和技术核定。 第四条、工程设计变更及技术核定必须通过公司评审并加盖规定的印章方为有效。 第二章
工程设计变更管理办法 第一条、工程设计变更是指由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，或因为现场实际需要进行局部设计方案调整，而导致做法变动、材料代换或其他变更设计的事项。设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，必须经设计单位签字、盖章后方为有效。 第二条、工程设计变更由设计单位书面提出，必须经公司相关部门会审同意后方可由设计单位出具“设计变更通知”。项目管理处、工程部根据设计单位的设计变更通知向施工单位下达“工程设计变更三亿文库包含各类专业文献、中学教育、文学作品欣赏、各类资格考试、生活休闲娱乐、高等教育、幼儿教育、小学教育、18工程签证及现场收方管理办法等内容。　
　现场收方管理办法第一章 总则 第一条、 为了加强工程签证及现场收方管理, 规范业务工作流程, 有效地控制施工过程成本和预防结算风险,确保工程质量和工程进 度,特... 　设计变更、技术核定、现场收方、 设计变更、技术核定、现场收方、经济签证 执行标准及管理办法(试行) 执行标准及管理办法(试行)一、设计变更: 设计变更: 1、设计... 　建设工程现场收方、签证管理办法 第一章第一条 总 则 为了加强项目建设实施过程中的现场收方和现场签 证的管理及监督,更好地控制工程造价,杜绝或减少因现场收方... 　现场签证与收方签证管理办法 现场签证与收方签证管理办法一 总一 二三 则 为规范公司开发项目施工期间现场签证及收方签证管理,特制定本办法。 本办法适用于公司... 　现场签证单 证单编号: 工程名称 收方部位 签证日期 签证内容 年月号日 参加人员 施工单位 施工现场负责人: (签字) : 监理单位 监理工程师: (签字) : 建设... 　恒大重庆公司工程现场收方管理制度_合同协议_表格/模板_实用文档。重庆公司工程现场收方管理制度为加强各项目工程管理,规范现场收方签证,确保工程量收方数 据的客观... 　工程量现场收方签证单_建筑/土木_工程科技_专业资料。工程量现场收方签证单建设单位 施工 单位 工程 部位 工程名称 工程量增减原因概述: 计算式: 附图: 申报... 　施工现场工程量收方签证单_建筑/土木_工程科技_专业资料。建设工程质量管理施工现场工程量收方签证单工程名称:铜仁市万山区漆树湾桥重建工程 建设单位 监理单位 施工...房子竣工验收合格后,施工方不交钥匙.开发商不欠施工方工程款,有权利叫业主上?
撒野撒野王子
19331 次浏览
最新回答 (2条回答)
/xinde/wenda/20/981774.htm 房子竣工验收合格后,施工方不交钥匙.开发商不欠施工方工程款,有权利叫业主上?红网 - 百姓呼声 - 新邵县第二建筑工程有限公司违法拖欠农民工工资
| 市州直达(-------------) |
&即时滚动 >>
此页使用了内帧，需更高版本的浏览器支持。
新邵县第二建筑工程有限公司违法拖欠农民工工资
mosquito 发表于 &10:06:27『标签：&->&』
　　工程名称：洞口县水东――又兰两乡镇土地整治项目第八标段　　施工单位：新邵县第二建筑工程有限公司　　法人代表：孙全富　　项目经理：孙应球　　开发商：洞口县国土资源局　　承包人：洞口县竹市镇 罗恢东　　新邵县第二建筑工程有限公司于号至7月5号，邀请新化民工队王国俊、胡志清、胡叶清、肖本竹、肖东辉、肖湘等71人，实施洞口县水东――又兰两乡镇土地整治项目第八标段项目。在施工中罗恢东父子伙同一方霸主采用多种手段（打骂、砍人）向民工队施压，威胁刁难，要求民工偷工减料，民工队依旧照图施工，经常发生吵闹，导致罗恢东等不满，新化民工队所实施的工程园满完工，但承包人一直不发农民工工资，一共拖欠工资及误工费等52万元。民工队70余人连基本的生活都保证不了，苦不堪言。　　民工队王国俊等6名代表多次找到国土局、劳动局等部门维权，但没有一直得到解决，反而遭到罗恢东雇佣黑社会人员威胁砍伤民工队多人，日下午5点左右民工队代表再次找县国土资源局土地开发办主任钟主任及县政府信访办,在回又兰项且部途中罗恢东指使两台黑社会小轿车追杀我们几人,我们立即在二炮部队门口避血光之灾,后来我们打110邀请护送我们回工地,强烈请求政府主持正义，替民做主，维护我们农民工的人身安全和合法利益，并早日兑付农民工的血汗钱、救命钱。　　新化民工队王国俊
网友54：维护农民工权宜第21楼老板黑心不是人，维护农民工保护农民工&10:35:54实体主义：保障农民工利益第22楼不得不说这样的行为方式在现实生活中频频发生，难道这样多的案例还不足以引起相关部门的专注么，农民工是社会最忠实的劳动者，辛辛苦苦做工赚钱，换来的却是黑心老板的施暴和迟迟拖欠工资，这样的老板真该受到良心的谴责和法律的制裁！！！&12:33:01：打击剥削者，还弱者以净土第23楼现代社会是法治社会，虽然说官商勾结之事时有暴露，但是这样堂而皇之雇佣黑社会威胁农民工，拖欠工资的行为太猖狂了，迫切需要政府为民做主！！&12:39:24sdhdghk：打击黑恶势力，维护农民工权宜第24楼这中国是有法律的中国，不是你有势力就能一手遮天的。政府需还农民工一个公道。&18:21:04网友45：呼吁：讨回农民工血汗钱第25楼这还有天理吗？那可是农民工的血汗钱？政府如此之腐败就因你们这黑心人引起的。还望有关部门高度重视！&18:21:45网友32：千刀万剐第26楼农民工工资不可拖欠，里面涉及的违法违纪问题也必须要受到依法处理。望政府依法处理，什么背景什么势力，在法律面前必须毫无踪迹，这是人权社会，也是信息社会，如果这样不了了之，我相信如果曝光，政府后果自负。 &18:26:32网友44：罪大恶极啊第27楼现在是法制社会，怎么拖欠农民工的血汗钱还要对其加以施暴呢，这个社会还有正义存在吗，迫切希望政府机关遏制这种违法乱纪的行为，还农民工以安定的生活，要不然真让世人寒心呐&06:21:44网友07：罪大啊第28楼还敢砍人呢&06:29:07网友11：夸张事实第29楼难到你们之间没有合同之类的东西吗？现在是法制社会我相信老板&也不敢这么做的&&21:55:11网友22：扭曲事实第30楼合同等于一张纸&&中途撤场&&恶打老板和管工&&&工作当中不听指挥&&乱用材料&&&&20:26:22二建：纠正楼主说法第31楼　　　王国俊同志所反映的情况与事实不符，属虚假信息，具体有以下几点： 　　　1、洞口县水东―又兰两乡镇土地整治项目第八标段工程的劳务承包方负责人是胡志清，而王国俊是民工队的炊事员。 　　　2、关于工程负责人罗恢东父子经常吵闹、威胁刁难、采用多种手段打骂、砍人、雇佣黑社会砍伤民工多人等均属无稽之谈。 　　　3、劳务承包人胡志清同志由于没经常在施工现场，其他民工又分成几个小组，故在施工过程中有时难免会有小的分岐，因而造成没有完全履行合同义务，也没有将工程全部做完。 　　　4、从日下午矛盾发生后，民工全部停工。24日上午公司法人知情后，当即电话进行了解，调解答复，25日早晨赶赴洞口工地现场召集相关人员调处矛盾，布置工作，于8月3日已将胡志清队伍所已完工程进行现场收方、结算的全部事宜处理完毕。 　　　5、王国俊说拖欠民工工资52万元，而实际结算总额为253321元，在此之前已预付款项是134150元，预付款是结算总额的53%（业主方付给我们的预付工程款只有30%），基本上符合正常的付款比例。工程没完成，又没结算，这怎么能算拖欠工资，更谈不上没付生活费，什么叫苦不堪言啊。 　　　总之，王所发布的，有夸大事实的、有捏造的、造谣的、污蔑他人等相当一部分内容。不要只知道有发布信息的自由而忘记了任意发布虚假信息也是一种违法行为。所以拜请关心此事的各位，站在公正的角度来分析和评论，甚至可以参与调查。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&10:45:13二建：歪曲事实第32楼　　总工程款为253321元（之前已付134150元），余款119171元于日已全部付清。　　新邵县第二建筑工程有限责任公司　　日 &10:52:19这是第20 - 32条评论，共有32条评论。&&&1页2页&下一页&尾页
?（*）代表必填项目<TABLE cellSpacing='0' cellPadding='0' width='100%' border='0'为了能在百姓呼声进行正常的投诉和互动，请先，没有注册的请先！扫一扫，关注红网《百姓呼声》官方微信！我是一名工地上的技术员，属于施工方，工程结束了，老板一直联系不上，由于建设方还欠工程款我们管理人员的工资如何经过法律程序挽回？--在线法律咨询|律师)
大家都在搜：
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
我是一名工地上的技术员，属于施工方，工程结束了，老板一直联系不上，由于建设方还欠工程款我们管理人员的工资如何经过法律程序挽回？
1分钟提交法律咨询 2000多位 信得过的好律师 为您提供专业解答
（咨询请说明来自律师365）
地区：云南 |解答问题：0条
到劳动部门的仲裁委员会申请仲裁。
相关法律咨询
你好，我是一名建筑工地的施工员，在南宁吴圩镇八桂凤皇城凤和园项目上班，项目是由私人老板承包的，挂靠钦州建筑工程公司，我们所有管理人员都是由私人老板聘请的，都没有签任何的劳动合同和协议，现在已经拖欠了我们半年工资没有发了，他一直以建设单位没有拨进度款为由不给我们发工资，我们去劳动保障监察队那里投诉，劳动局的人说我们没有公司盖章那就是属于个人债务，不属于他们受理的范围，而所挂靠的公司说我们是承包老板请我们来做工的，与他们公司无关所以不给予盖章。我们该如何讨回我们的血汗钱？
1、你要先找到请你的那个老板，让他确认你们的雇佣关系，2、让雇你们的那个老板确认拖欠你们的工程款，最好形成书面的欠条,3、可以通过到建设局或者建设厅投诉你的老板，4、可以到信访办投诉，让政府给你们出面协调，5、过来找我们律师，出面帮你们维权。
你好我想咨询下在建筑施工过程中，我不是主要工地的主要负责人和老板，在建筑工程收方过程中，把收方数据作假，收方时我只负责记录，和整理，但知晓数据有问题，如果被查出，我负刑事责任吗
如果工程以后出现重大质量事故问题，按照刑法规定直接责任人应当承担刑事责任。所以如果以后出现你参与的工程质量相关的安全事故，你面临刑事风险。
我现在不想继续跟老板做事了！我该怎么办？
你好，需要你自己收集证据证明工资标准及上班事实，然后申请劳动仲裁维权
关注此问题的人还看了
相关法律知识
热门百科28分钟前
相关律师回复
赵炼律师 最近回复：
杨玲律师 最近回复：
闫建秋律师 最近回复：
周边专业律师
扫描二维码
更多惊喜等着您！
立即提问、免费短信回复
律师365，优质法律服务平台
400-64365-00服务时间：周一至周六8：00~22:00服务指南平台保障律师入驻常见问题
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)
982律师在线
2438今日解答工程收方啥意思
工程收方啥意思
工程收方啥意思
工程收方啥意思
工程收方啥意思知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关工程收方啥意思最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时，造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问：
&&&&为健全工程造价计价体系，根据《住房城乡建设部办公厅关于印发2017年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知》要求，住房城乡建设部组织编制了《房屋修缮工程消耗量定额（十册）》（征求意见稿）等4项定额，现征求意见。
&&&&为切实解决房屋建筑和市政基础设施工程建设领域拖欠农民工工资问题，山西省将着力推进建筑工程项目劳务实名制管理。其中，工程项目部要为农民工办理实名制工资支付银行卡，按月足额将工程进度款中的农民工工资（劳务费）拨付到专户中，从专户中直接拨付到农民工的银行卡中。
&&&&近日，秦州区政府与甘肃建投就投资建设天水装配式建筑产业园签订了框架协议。这是天水市被确定为甘肃省三个装配式建筑试点城市之一后，加快推动当地新型建筑产业发展的重要举措，标志着我省装配式建筑进入加快发展的“机遇期”。
&&&&绿色建筑为BIM提供了一个发挥其优势的舞台，BIM为绿色建筑提供了数据和技术上的支持。
&&&&日前，经李克强总理签批，国务院正式印发《关于开展第三次全国土地调查的通知》（以下简称《通知》），决定自2017年起开展第三次全国土地调查。
&&&&近年来，数字经济已成为带动经济社会发展的重要动力。无论是利用数据赚钱也好，还是希望做“高大上”的公共服务、社会治理改善也罢，大家都面临一个法律上的问题：如何保护数据？数据的权益归谁所有？本文提出5个观点，供各方思考和讨论。
&&&&日前，国务院发布《关于开展质量提升行动的指导意见》提出，要提升原材料供给水平、提升建设工程质量水平。加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、焦炭等传统产业转型升级；完善绿色建材标准，促进绿色建材生产和应用；大力发展装配式建筑，提高建筑装修部品部件的质量和安全性能。
&&&&根据《市政府印发关于促进大数据应用和产业发展的若干政策意见的通知》（苏府〔号）等文件精神，现开展“2017年度市大数据应用示范企业”申报工作，并对入选企业进行奖励。
&&&&根据住建部《造价工程师注册审核有关事项的通知》（建标造函[2016]8号）和《四川省住房和城乡建设厅关于自行刻制造价工程师执业专用章有关事项的通知（川建造价发[号）的文件要求，结合我省实际，现将有关事项通知如下。
&&&&近日，《湖北省绿色建筑工程消耗量定额及基价表》、《湖北省城市地下综合管廊工程消耗量定额及基价表》项目设置审查会在省建设工程标准定额管理总站召开。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号！
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台！国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方！拥有全国最大的材料价格数据信息系统，云造价数据管理系统，行业资讯系统，工程指标系统，造价指数系统等等，数据已覆盖全国600多个城市等。
工程收方啥意思相关专题
分类检索：
增值电信业务经营许可证B2-