2004年-2013年一级建造师项目管理历年真题及答案解析完整版
一级建造师考试 项目管理 2004 年～2013 年历年真题 精讲12004 年一级建造师建设工程项目管理一、单项选择题1、项目管理的核心任务是（ ）。 A．环境管理 B．信息管理 C．目标控制 D．组织协调 2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ）。 A．政府主管部门 B．质量监督机构 C．项目法人 D．项目总承包方 3、我国《建筑法》规定，（B）。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A．全国人大常委会 B．国务院 C．各级地方政府 D．县级以上建设行政主管部门 4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A．1B．2C．3D．4 5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）联系。 A．合同 B．经济 C．逻辑 D．指令 6、项目管理最基本的方法论是（ ）。 A．项目目标的策划 B．项目目标的动态控制 C．项目管理的目标 D．项目管理的的信息化 7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。 A．组织 B．合同 C．经济 D．技术 8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（ ）。 A．项目总监理工程师 B．派驻施工现场的业主代表 C．施工企业项目经理 D．施工现场技术负责人 9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。 A．政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会 10、施工企业人力资源管理的任务包括（ ）。 A．团队建设 B．信息发布 C．变更控制 D．沟通规划 11．旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（ ）实施全过程现场 跟班的监督活动。 A．施工安全 B．施工进度 C．施工成本 D．施工质量 12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工（ ）前，应当书面通知监理企业派驻工地 的项目监理机构。 A．24hB．48hC．72hD．5D 13、建设工程项目策划的最终目的是为了（ ）。 A．分析和论证项目的投资目标 B．选择项目的融资方式 C．使项目建设的决策和实施增值 D．确定项目管理的组织形式 14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。 A．施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势2C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程 15、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ）。 A．编制施工成本控制工作流程图 B．制定施工方案并对其进行分析论证 C．进行工程风险分析并制定防范性对策 D．防止和处理施工索赔 16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。 A．直接费、间接费、利润、税金 B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D．建筑工程费和安装工程费 17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）。提出。 A．监理工程师 B．承包人 C．发包人 D．工程造价管理部门 18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（）计算。 A．台班费 B．台班折旧费 C．折算租金 D．折管租金乘以规定的降效系数 19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（）。 A．工期与施工方法 B．施工方法与施工组织措施 C．工期与合同价款 D．合同价款与施工组织措施 20、根据《建设工程施工合同示范文本》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟 于约定的开工日期前（）。天。 A．7B．14C．28D．30 21、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般 采用（）的材料信息价。 A．国家工程造价管理机构公布 B．当时当地工程造价管理机构公布 C．发包人自行采集的市场 D．项目管理咨询公司所确定 22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（）的工程价格的计算方法决定。 A．设计概算 B．投标报价中 C．发包人和承包人事先约定 D．发包人和监理工程师事先约定 23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（）。 A．纠偏 B．分析 C．比较 D．检查 24、建设工程项目施工成本偏差是指（）之差。 A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本 B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本 C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本 D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本 25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（）。 A．因素分析法和比较法 B．曲线法和表格法 C．连环置换法和比率法 D．连环置换法和曲线法 26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。 A．相关比率法 B．比重分析法 C．连环置换法 D．动态比率法327、横道图进度计划的优点是（）。 A．便于确定关键工作 B．工作之间的逻辑关系表达清楚 C．表达方式直观 D．工作时差易于分析 28、根据 JGJ/T121-99《工程网络计划技术规程》，在双代号时标网络计划中是（）。 A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差 B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差 D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差 29、在下图所示的双代号网络计划中，工作 C 的总时差为（）。 A．0B．3C．5D．8 30、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。 A．自由时差最小 B．总时差最小 C．工作持续时间最长 D．时距为零 31、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）。 A．编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B．编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证 C．目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划 D．目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划 32、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这 是进度控制中重要的（）。 A．组织措施 B．合同措施 C．经济措施 D．技术措施 33、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的 （）。 A．进度计划不必过早形成计划系统 B．应对进度计划进行动态控制 B．应对进度计划进行多方案比较与优化 D．应增大影响进度风险的敏感度系数 34．大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。 A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件 35、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3） 项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。 A．（3）（2）（1）B．（1）（3）（2）C．（2）（1）（3）D．（1）（2）（3） 36、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。 A．施工承包企业 B．建设工程项目目标 C．国家工程质量验收标准 D 国家工程建设强制性标准 37、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）。 A．施工程序和工艺顺序 B．施工工艺和施工方法 C．工艺顺序和施工方法 D．施工流向和施工工艺 38、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作应在（）进行。 A．单位工程竣工验收阶段 B．项目施工全过程各阶段 C．隐蔽工程验收阶段 D．分部工程验收阶段439、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。 A．设计图纸错误 B．勘察资料失实 C．监理机构验收失误 D．试桩检测有误 40、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。 A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位 B．项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位 C．工程监理单位审核并报请建设单位 D．工程监理单位审核并报请工程质量监督机构 41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（）。 A．办理施工许可 B．确定检验批 C．编制施工组织设计文件 D．办理质量监督手续 42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经（）验收合格方 能使用。 A．建设单位 B．设备供应部门 C．安全管理部门 D．专业管理部门 43、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中， 又以原材料、施工检测、测量复核及（）。资料为重点检查内容。 A．检验批抽检 B．弧度试验 C．功能性试验 D．垂直度检测 44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）。 A．封样鉴定 B．见证取样检测 C．模拟试件检测 D．同条件养护检测 45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量 行使（）职能。 A．验收 B．保证 C．监督 D．规范 46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、 稳定。 A．位置 B．形状 C．比例 D．大小 47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、 审核等人员的（）。 A．职务任务 B．岗位职责 C．操作要求 D．签字及意见 48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）。 A．保护建设工程产品生产者的健康与安全 B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素 C．避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害 D．保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全 49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的 严惩程度为重大损失（严重伤害），则安全风险所属的等级为（）。 A．I 可忽略风险 B．II 可容许风险 C．III 中度风险 D．IV 重大风险 50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（）。 A．增加设备安全系数，提高可靠性 B．消除危险源，限制危险物质 B．进行故障-安全设计 D．设置安全监控系统 51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工 1~2 人的属（）事故。 A．死亡 B．重大伤亡 C．特大伤亡 D．一般伤亡 52、在职业健康安全管理体系（GB/T）的一级要素&实施和运行&中，属于该体系核心要素的是（）。 A．文件、运行控制 B．结构和职责、运行控制 C．培训、意识和能力 D．应急准备和响应553、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。 A．管理规定、法规 B．操作规程、活动准则 C．程序文件、法律条款 D．文字、表格、流程图 54、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。 A．评标细则已经审查并获批准 B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准 D．施工招标文件及标底已编制完成 55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和（）等内容。 A．资格预审文件 B．政府法律文件 C．商务和技术编差表 D．评标办法 56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。 A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金 C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款 D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金 57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位。 A．勘察、设计、施工、监理 B．设计、施工、材料和设备采购 C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购 D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理 58、我国《建设工程施工合同示范文本》由（）三部分组成。 A．协议书、合同条款和工程图纸 B．协议书、合同条款和专用条款 C．合同条款、专用条款和工程图纸 D．协议书、通用条款和专用条款 59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（）。 A．落实项目资金 B．办理规划许可证 C．办理篱工许可证 D．完成设计文件 60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）。万元 人民币。 A．50B．80C．100D．120 61、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）。 A．仅限发包方 B．仅限承包方 C．发包方和承包方均可 D．仅限监理方 62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（）。 A．解除了承包人的所有责任 B．承包人即可获得全部工程价款 C．承包人工程施工任务的完成 D．承包人和发包人所有关系的解除 63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）。 A．分析合同文件的组成 B．分析合同执行差异的原因 C．分析合同的计价方法 D．分析合同的承包范围 64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）。 A．洪涝灾害 B．百年不遇的暴风雪 C．暴动 D．海啸 65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。 A．招标 B．直接发包 C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择 D．在工程师推荐名单中随机抽取 66、建设工程监理合同标准条件中应包括（）等内容。 A．合同适用的法律 B．监理业务执行的起止时间 C．监理的工作范围和内容 D．合同生效、变更与终生667、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。 A．业主方编制统一的信息管理职能分工表 B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册 C．业主方制定统一的信息安全管理规定 D．业主方制定统一的信息管理保密制度 68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）。 A．服务于信息处理的应用软件 B．收发电子邮件的专用软件 C．基于网络的信息处理平台 D．基于企业内部信息管理的网络系统 69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。 A．计算和分析投标估算数据 B．编制投资使用计划 C．查询和统计合同执行情况 D．编制资源需求量计划 70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）。 A．信息检索和查询 B．目标控制 C．人、财、物的管理 D．信息收集和存储二、多项选择题71、建设工程项目的实施阶段包括（）。 A．设计阶段 B．设计准备阶段 C．可行性研究性阶段 D．施工阶段 E、动用前准备阶段 72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）。 A．业主方 B．设计方 C．施工方 D．供货方 E．项目总承包方 73、以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（）。 A．指令路径较短 B．指令湖泊是惟一的 C．不能跨部门下达指令 D．只适用于大型工程项 E．允许越级指挥 74、施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（）对各项工作的管理职能分工。 A．项目经理 B．各工作部门 C．各工作岗位 D．总包与专业分包 E．专业分包与劳务分包 75、在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（）。 A．业主方自行完成其项目管理任务 B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理 C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务 D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务 E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务 76、对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（）编制。 A．业主方 B．业主方的项目管理单位 C．设计方 D．施工监理方 E．项目总承包方 77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（）报告。 A．项目业主代表 B．项目业主 C．施工方项目经理 D．监理工程师 E．总监理工程师 78、常用的建设工程项目施工成本设计可按（）编制。 A．施工成本组成 B．人力资源需求 C．子项目组成 D．工程进度 E．材料种类 79、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（）。 A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用7C．法定人工费增长费用 D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费 E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费 80、在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）。 A．非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用 B．因政策调整导致材料价格上涨的费用 C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费 D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用 E．由业主原因造成的材料损耗费 81、在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（）。 A．因机械故障停工维修而导致的窝工费 B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费 C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费 D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费 E．由于完成额外工作增加的机械使用费 82、横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（）。 A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料 B．能够准确表达施工成本的绝对偏差 C．能够准确表达施工成本的相对偏差 D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差 E．能够直观地显示偏差的严重程序 83、地行分部分项工程施工成本分析时，其资料包括（）。 A．工程合同总价 B．实耗人工和材料 C．施工预算 D．工程概算 E．实际工程量 84、在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（）。 A．总进度规划 B．设计透度计划 C．项目子系统进度计划 D．施工进度计划 E．业主方项目实施进行计划 85、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对 不同（）。的标识。 A．计划层 B．计划对象 C．工作类别 D．计划方式 E．计划目标 86、建设工程项目进度计划系统的内容包括（）。 A．总进度纲要 B．二级进度计划 C．进度计划审批程序 D．进度计划实施效果分析 E．工程实际进度信息 87、建设工程项目的施工方案包括（）。 A．材料采购方案 B．技术方案 C．人员培训方案 D．组织方案 E．质量管理认证方案 88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成验收报告。 A．施工单位 B．检测单位 C．设计单位 D．监理单位 E．质量监督机构 89、政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括（）。 A．制定行业质量管理规程 B．确认检测单位资质等级 C．监督工程各方主体的质量行为 D．认证施工企业的质量管理体系 E．检查工程实体质量 90、GB/T19000-IS 级）质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。 A．质量第一 B．事前控制 C．领导作用 D．过程方法 E．基于事实的决策891、根据我国 GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是（）。DB。 A．各种打桩机昼间为 85B．吊车、升降机等昼间为 65 C．推土机昼间和夜间分别为 75 和 50D．挖掘机昼间和夜间分别为 70 和 55 E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为 70 和 55 92、在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素&规划&中，包含的二级要素有（）。 A．环境因素 B．法律和其他要求 C．信息交流 D．目标和指标 E．环境管理方案 93、施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）。方式确定下来作为合 同的附件。 A．合同补遗 B．会议纪要 C．协议书 D．投标补充文件 E．工程变更文件 94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。 A．勘察、设计或施工总承包合同 B．总价合同 C．工程项目总承包合同 D．工程监理合同 E．建设工程物资采购合同 95、根据 GF-《建设工程施工劳务分包合同示范文本》，需由劳务分包人承担的保险费用有（）。 A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产 B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备 C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备 D．从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害 E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备 96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括（）。 A．合同所采用的计价方法 B．工程计量程序 C．合同价格的调整 D．拖欠工程款的合同责任 E．定额的编制方法 97、国际工程施工中的质量管理由（）主管。 A．发包人 B．承包人的项目经理 C．承包人指定的技术副经理 D．工程师 E．承包人指定的总工程师 98、国际工程承包合同争议解决的方式包括（）。 A．协商 B．调解 C．仲裁 D．诉讼 E．单方解除合同 99、为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括（）。 A．投资估算 B．概预算 C．合同价 D．工程款支付 E．计价程序 100、建设工程项目信息可以按（）。进行分类。 A．项目管理工作的对象 B．项目实施的工作过程。C．项目规模的大小 D．项目管理工作的任务 E．项目信息的内容属性参考答案一、单项选择题 1．C2．C3．B4．B5．C6．B7．A8．C9．C10．A 11．D12．A13．C14．D15．A16．C17．B18．B19．A20．A 21．B22．C23．A24．C25．B26．C27．C28．D29．B30．B 31．D32．A33．C34．A35．A36．B37．A38．B39．C40．A 41．C42．D43．C44．B45．C46．B47．D48．D49．C50．B 51．A52．B53．D54．B55．C56．D57．B58．D59．D60．B 61．C62．C63．B64．C65．A66．D67．B68．C69．D70．B 二、多选择题 71．ABDE72．ABE73．BC74．ABC75．ABC 76．AE77．DE78．ACD79．ACDE80．ABE981．BCE82．ABE83．ABCE84．AC85．ABC 86．AB87．BD88．ACD89．CE90．CDE 91．ABCE92．ABDE93．AB94．AC95．ADE 96．ABCD97．BCE98．ABCD99．BCD100．ABDE参考答案及解析一、单项选择题 1C【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材 P1。 2C【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见 教材 P5。 3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范 围。见教材 P4。 4B【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式的指令源数量 不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有 2 个指令源。见教材 P6。 5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见 教材 P10。 6B【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。 见教材 P15。 7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整 项目管理班子人员属于组织措施。见教材 P16。 8C【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施 工负有全面管理责任。见教材 P18。 9C【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项 目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目 经理，应由施工企业自主决定见教材 P17。 10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管 理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材 P19。 11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对 关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材 P21。 12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施 工 24 小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材 P21。 13C【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材 P23。 14D【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材 P41。 15A【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B 项属于技术 措施，C 项属于经济措施，D 项属于合同措施。见教材 P28。 16C【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工 机械使用费、措施费、间接费。见教材 P29。 17B【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应 综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材 P30。 18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。 承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材 P33。 19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人 应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材 P35。 20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同示范文本》 ，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程 预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前 7 天。见教材 P35。1021B【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招 标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息 价。见教材 P36。 22C【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约 定的工程价格的计算方法决定。见教材 P36。 23A【解析】建设工程项目施工成本控制包括比较、分析、预测、纠偏、检查等环节，在比较的基础上分析偏 差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材 P38。 24C【解析】建设工程项目施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程项目施工成本偏差是指已完工程实际 施工成本与已完工程计划施工成本之差。见教材 P39。 25B【解析】建设工程项目施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材 P39。 26C【解析】建设工程项目施工分析成本分析方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解 各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。 见教材 P42。 27C【解析】横道图进度计划表达方式较直观、易看懂计划编制的意图。见教材 P48。 28D【解析】考察工程网络计划。根据 JGJ/T121-99《工程网络计划技术规划》 ，在双代号时标网络计划中以实 箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材 P49。 29B【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材 P51。 30B【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络计划中自由时差最小的工作。见教材 P58。 31D【解析】建设工程项目进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度计划、定期跟踪计划的 执行情况、采取纠偏措施以及调整进度计划。见教材 P54。 32A【解析】建设工程项目进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建 设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控 制中重要的组织措施。见教材 P54。 33C【解析】考察建设工程项目进度计划的管理措施，对进度计划进行多方案比较与优化达到建设工程项目进 度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材 P55。 34A【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可 能性。见教材 P56。 35A【解析】论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括 8 项工作题中： （1）编制总进度计划； （2）项 目的工作编码； （3）项目结构分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材 P57。 36B【解析】建设工程项目质量控制系统的控制目标是.建设工程项目目标所规定的质量标准。见教材 P59。 37A【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施 工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材 P60。 38B【解析】施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材 P69。 39C【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材 P65。 40A【解析】建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请 监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材 P67。 41C【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文 件。见教材 P65。 42D【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管 理部门验收合格方能使用。见教材 P68。 43B【解析】建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。 其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材 P70。 44B【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及结构安全的材料及施工内容进行见证取样检测.见教材 P70。 45C【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设 工程质量行使监督职能。见教材 P70。 46B【解析】用直方图对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否 正常、稳定见教材 P74。1147D【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实 施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材 P79。 48D【解析】建设工程项目的职责健康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的健康与安全，见 教材 P83。 49C【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事 故后果的严重程度为重大损失（严重伤害） ，则安全风险所属的等级为ⅢDD中度风险。见教材 P89 的表。 50B【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和避免或者减少事故损失。消除危险源、限制危 险物质属于防止事故发生。见教材 P90。 51A【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工 1～2 人的属死亡事故。见教材 P95。 52B【解析】职业健康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有 10 个。一级要素实施和运行 中属于该体系核心要素的是结构和职责、运行控制。见教材 P107。 53D【解析】职业健康安全与环境管理体系文件体现的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程 图等表示。见教材 P118。 54B【解析】建设工程项目施工招标必须具备的条件有 5 个，1)招标人已经依法成立，2）应当履行审批手续的 初步设计及概算已获批准，3）招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4）相应的资金或 者资金已经落实。5）有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材 P121。 55C【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材 P124。 56D【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还 保留金四个阶段进行。见教材 P126。 57B【解析】采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工 作全部发包给一家承包单。见教材 P128。 58D【解析】我国 1999 年颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》 《通用条款》 《专用条款》三部 分组成。见教材 P133。 59D【解析】考察施工总承包合同，下列属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。 见教材 P129。 60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的 2％左右，但最高不得超过 80 万人民币。见教材 P137。 61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材 P145。 62C【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明 1）发包人认可并接受合同和承包人工程施工任务的完 结，2）工程所有权的转让，3）保修责任的开始等。见教材 P143。 63B【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断得主要内容之一是分析 合同执行差异的原因。见教材 P144。 64C【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革 命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材 P147。 65A【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材 P151。 66D【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等 10 项内容。见教材 P154。 67B【解析】业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息 管理的效率，实现有序和科学的项目信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材 P159。 68C【解析】建设工程项目管理应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处 理平台。见教材 P160。 69D【解析】项目管理信息系统中进度控制的功能有 5 项，编制资源需求量计划属于之一。见教材 P165。 70B【解析】项目管理信息系统的含义，是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。见 教材 P164。 二、多项选择题： 71ABDE【解析】建设工程项目的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修12期。见教材 P2。 72ABE【解析】综合题目，在项目管理的各方中需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有业主方、设计 方、项目总承包方。见教材 P2-4。 73BC【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，线性组织指令源是唯 一的、不能跨部门下达指令。见教材 P6。 74ABC【解析】施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工 作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材 P9。 75ABC【解析】在国际上，业主方项目管理的方式有 3 种可能：业主方自行完成其项目管理任务、业主方委托 项目管理咨询公司进行项目管理、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务。见教材 P13。 76ABE【解析】项目管理规划属于业主方的项目管理范畴，如果采用建设项目总承包模式，业主方可以委托总 承包方编制项目管理规划。见教材 P12。 77DE【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程 师或者总监理工程师报告。见教材 P22。 78ACD 【解析】 常用的建设工程项目施工成本计划可按施工成本组成、 子项目组成、 工程进度编制。 见教材 P27。 79ACD 【解析】 在建设工程项目施工索赔中， 可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、 法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材 P32。 80ABE【解析】在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过计划用 量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损耗费等。见教材 P32 81BCE【解析】在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械 停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教 材 P32。 82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材 P39。 83BCE【解析】进行部分项工程施工成本分析时，其资料包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实 际工程量。见教材 P44。 84AC【解析】由不同深度的计划构成进度计划系统，包括总进度规划(计划)、项目子系统进度规划(计划)、项 目子系统中的单项工程进度计划系统等。见教材 P47。 85ABC【解析】在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指每一个工作项地编码，编码时应考虑 地因素包括对不同计划层地标识、不同计划对象地标识、不同工作的标识。见教材 P57。 86AB【解析】建设工程项目进度计划系统的内容包括总进度纲要、二级进度计划等。见教材 P47。 87BD【解析】建设工程项目的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施 工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材 P60。 88ACDE【解析】建设单位收到施工承包单位工程验收申请后，应组织施工单位、勘查、设计、监理等方面人 员进行验收，并形成验收报告。见教材 P70。 89CE【解析】政府质量监督机构对建设工程质量监督的职能包括两个方面的内容，监督工程各方主体的质量行 为、检查工程实体质量。见教材 P71。 90CDE【解析】GB/TI9000-ISO 版）质量管理体系标准中的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点、 领导作用、过程方法、基于事实的决策等 8 个原则。见教材 P77。 91ABE【解析】我国 GB12523－90《建筑施工场界噪声限值见教材 P103。 92ABDE【解析】在环境管理体系（GB/T24001）的一级要素规划中，包含的二级要素有四个，分别是：环境 因素、法律和其他要求、信息交流、目标和指标、环境管理方案。见教材 P106。 93AB【解析】考察有关合同补遗的内容。施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内 容可以以合同补遗或者合同谈判会议纪要的形式形成书面文件。见教材 P127。 94AC【解析】按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括勘察，设计或施工总承包合同、单位工程 施工承包合同、工程项目总承包合同、BOT 合同。见教材 P128。 95ADE【解析】根据 GF-《建设工程劳务分包合同（示范文本） 》 ，需由劳务分包人承担的的保险费用 有施工场地内劳务分包人自有人员生命财产、从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害、施工场地内劳务分 包人自有的施工机械设备等 5 项内容。见教材 P136。1396ABCD【解析】对合同价格的分析包括：合同所采用的计价方法及合同价格所包含的范围、工程计量程序， 工程款结算、和同价格的调整、拖欠工程款的合同责任等四项内容。见教材 P142。 97BCE【解析】国际工程施工中的质量管理由承包人的项目经理或者承包人指定的技术副经理或者承包人的总 工程师.主管.见教材 P152。 98ABCD 【解析】 考察国际工程承包合同争议解决的方式， 包括协商/调解、 仲裁、 诉讼等四种方式。 见教材 P152。 99BCD【解析】为了满足建设工程项目施工成本管理的要求，项目成本项编码时应考虑的因素包括概预算、投 标估算、合同价、工程款支付等因素，服务于项目成本目标的动态控制。见教材 P162。142005 年一级建造师执业资格考试项目管理一、 单项选择题1、 建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）P2 A.。可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段 B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段 C．决策阶段、实施阶段、保修阶段 D．决策阶段、实施阶段、使用阶段 2、 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（）关系 P5 A．代理与被代理 B.合同 C．委托和被委托 D。监理和被监理 3、 建设工程项目结构图描叙的是（）P8 A．组织系统中各部门的职责分工 B。工作对象之间的关系 C．组织系统中各子系统之间的关系 D。项目参与各方的关系 4、 建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（）文件 P12 A．标准性 B。操作性 C。示范性 D。纲领性 5、 某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（）方式 A.CM 发包 B。分包 C。再分包 D。转包 6、 在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（）P15 A．项目决策策划 B。制定纠偏措施 C．目标分解 D。收集实际数据 7、 施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏 差可以采取的组织措施是（）P16 A．调整采购部门管理人员 B。调整材料采购价格 C．增加材料采购的资金投入 D。变更材料采购合同 8、建造师有权担任项目经理 P17 9、达到增值的目的。P20 10、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况。P22 11、组织风险：安全管理人员的能力品 5 12、成本分析：是对比评价和总结工作 P28 13、三种方法可以结合 P30 14、承包人提出，发包人确认。P30-31 15、预付款额度；工期和合同价款 P35 16、一道小计算，5 万元。 17、工程进度款：计量和计价方法 P36 18、核心是：分析 P38 19、投资偏差计算：15000 20、施工成本曲线：进度拖延1521、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（）P42 A．资产、负债、利息 B。负债、存货、折旧 C．资产、负债、所有者权益 D。利息、存货、所有者权益 22、对已经发生的、正在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（）P42 A、会计核算 B、业务核算 C、动态核算 D、统计核算 23、能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方 法是（）P42 A、因素分析法 B、差额分析法 C、差率法 D、比较法 24、以下关于综合成本分析方法的表叙中，正确的是（）P44 A、进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本 B、月度成本分析的依据是当月的成本报表 C、企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度 D、单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较 25、作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应（）P47 A、在项目的前期决策阶段建立 B。在项目的初步设计阶段完善 C．在项目的进展过程中逐步形成 D。在项目的准备阶段建立 26、下面关于工程网络计划的表叙中，正确的是（）P49 A、单代号搭结网络计划属于肯定型网络计划 B、双代号网络计划属于非肯定型网络计划 C、双代号时标网络计划属于非肯定型网络计划 D、双代号网络计划属于事件网络计划 27、某分部工程单代号网络计划如下图所示，节点中下方的数字为该工作的持续时间，单位：天。其关键线路 有（）条 A．1B。2C。3D。4 28、某工程双代号时标网络计划如下图所示（单位：周），。。。，工程 E 可以利用的机动时间是（） A．1B。2C。3D。4 29、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作 A、最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B、双代号时标网络计划中无波形线 C、单代号搭结网络计划中时间间隔为零 D、双代号网路计划中两端节点均为关键节点 30、某工程网络计划中工作 M 的总时差和自由时差分别为 5 天和 3 天，该计划执行过程中经检查发现只有工作 M 的实际进度拖后 4 天，则工作 M 的实际进度（） A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行 B、将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天，并使总工期延长 1 天 C、不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长 1 天 D、不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天 31、建设工程项目进度控制的技术措施是（）P55-56 A、选择工程承发包模式 B、调整施工方法 C、设立进度控制工作部门 D、编制工程风险应急计划 32、论证建设工程项目总进度目标，需要进行①总进度计划的编制；②进度计划系统结构分析；③项目结构的 分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其正确的顺序为（）P57 A、1-2-3B、2-3-1C、3-1-2D、3-2-11633、大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（）P56 A、里程碑事件的计划进度目标 B、工程项目总进度计划 B、工程项目设计总进度计划 D、工程项目施工总进度计划 34、根据 GB/T19000，在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现 预期目标的过程成为（）P59 A、质量保证 B、质量控制 C、质量管理 D、质量活动 35、建设项目质量控制系统中的事中控制是指（）P61 A、对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控 B、对质量计划的调整与对质量偏差的纠正 C、对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定 D、对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制 36、建设工程项目质量控制系统是面向工程项目建立的质量控制系统，该系统（）P63 A、属于一次性的系统 B、需要进行第三方认证 C、仅涉及施工承包单位 D、需要通过业主认证 37、施工总承包单位对分包单位编制的施工质量计划（）P66 A、需要进行指导和审核，但不承担施工质量的连带责任 B、需要进行指导和审核，并承担施工质量的连带责任 C、不需要审核，但应承担施工质量的连带责任 D、需要进行知道和审核，并承担施工质量的全部责任 38、建设工程项目的施工质量计划应经（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位 P67 A、施工项目经理 B、企业法定代表人 C、建设主管部门 D、企业技术领导 39、单位工程完工后，（）应组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请 P70 A、施工单位 B、设计单位 C、建设主管部门 D、质量监督机构 40、房屋建筑工程和市政基础设施工程验收合格后，建设单位应将验收报告报送政府管理部门（）P70 A、确认 B、审核 C、备案 D、复评 41、政府质量监督部门对施工中发生言中问题的单位可以发出（）P71 A、吊销营业执照通知单 B、吊销企业资质通知单 C、临时吊销资质证书通知书 D、企业资质降级通知书 42、采用因果分析图法分析工程质量特性或问题，通常以（）的方式进行 P72 A、技术攻关 B、QC 小组活动 C、质量检查 D、操作比赛 43、当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（）的定为 A 类问题，进行重点管理 P74 A、0-50％B、0-70％C、0-80％D、0-90％ 44、在 GB/T19000 质量管理体系文件中，用来规定企业组织监理质量管理体系的文件是（）P78 A、质量手册 B、程序文件 C、作业指导书 D、质量记录 45、在 GB/T19000 质量管理体系中，质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活 动的过程参数，达到（）的效果 P79 A、事中控制 B、持续改进 C、可追溯 D、可存档1746、获得 ISO9000 质量管理体系认证的企业，若质量体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认 证机构可以作出（）的决定 P80 A、认证注销 B、认证暂停 C、认证撤销 D、重新认证 47、设计单位会同施工单位、建设单位和监理单位，对设计意图进行交底，并吸取有关各方对图纸提出的问题 称为（）P81 A、图纸交底 B、图纸会审 C、图纸审核 D、图纸会签 48、建设工程环境管理的经济性是指（）P85 A、应考虑工程使用期内对能耗，水耗、维护、保养、改建更新的节约 B、应考虑工程的建设成本和使用成本的消耗总和 C、工程应追求低成本、高利润 D、应考虑控制作业现场各种粉尘、废水、废气、固体废物等处理的费用 49、属于第一类危险源的是（） A、氧气瓶、炸药、电线绝缘层 B、炸药、电缆绝缘层、管道闸门 C、氧气瓶、炸药、起重物体 D、氧气瓶、电缆绝缘层、管道闸门 50、控制第二类危险源的方法有（）P90 A、消除危险源 B、设置隔离设施 C、设置薄弱环节 D、增加安全系数 51、施工项目经理部确定安全检查内容的依据是（）P93 A、施工过程的特点和安全目标的要求 B、安全培训叫许的规定 C、安全事故处理的规定 D、安全技术交底工作的基本要求 52、职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是在一次事故中死亡（）的事故 P95 A、1 人及以上 B、3 人及以上 C、3 至 5 人 D、10 人及以上 53、在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）P103 A、晚 8：00 至次日早 8：00B、晚 9：00 至次日早 7：00 C、晚 10：00 至次日早 7：00D、晚 10：00 至次日早 6：00 54、在职业健康安全管理体系的一级要求“实施和运行”中，属于核心要素的是运行控制和（）P107 A、协商和沟通 B、培训、意识和能力 C、文件和资料控制 D、结构和职责 55、职业健康安全管理体系和环境管理体系中作业文件是指（）P119 A、管理手册、作业指导书 B、程序文件、管理规定 C、作业指导书、程序文件引用的表格 D、管理手册、程序文件 56、经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是（）P121 A、涉及国家安全而不适宜招标的项目 B、施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目 C、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目 D、在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目 57、根据我国《招标投标法》，招标人和中标人订立书面合同的时候是（）滞后起 30 日内 P124 A、合同谈判开始 B、开标 C、评标 D、中标通知书发出 58、根据我国《招标投标法》，若招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当至少在招标 文件中规定的投标文件截至时间的（）日，以书面形式通知所有投标文件收受人。P122 A、14B、15C、28D、301859、在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式 P130 A、协商 B、调解 C、仲裁 D、行政部门裁决 60、按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设（）个等级，60 个资质类别。P132 A、1 至 2B、1 至 3C、2 至 3D、2 至 4 61、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人的义务之一是（）P135 A、负责编制施工组织设计 B、组织编制年、季、月施工计划 C、负责与监理、设计及有关部门联系 D、做好已完工程部分的成品保护工作 62、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，应由 （）负责供应 P135-136 A、劳务分包人 B、工程承包人 C、工程发包人 D、安全生产监督管理部门 63、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（） 天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 P136 A、7B、14C、28D、30 64、根据《世行采购指南》的规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期（）天 P137 A、14B、15C、28D、30 65、建设工程项目工程款的支付担保是指（）提供的担保 P140 A、发包人向承包人 B、承包人向发包人 C、发包人向建设行政主管部门 D、承包人向建设行政主管部门 66、建设工程施工合同交底是指（）进行交底 P143 A、发包人向承包人合同管理人员 B、监理人向承包人合同管理人员 C、承包人合同管理人员向其内部项目管理人员 D、承包人项目经理向现场操作人员 67、当发生索赔事件时，按照索赔的程序，承包人首先应（）P149 A、向政府建设主管部门报告 B、收集索赔证据、计算经济损失和工期损失 C、以书面形式向工程师提出索赔意向通知 D、向工程师提出索赔报告 68、英国的 NEC 合同条件是一种（）P157 A、标准的合同条件 B、固定单价合同 C 固定总价合同 D、内涵广泛的系列合同条件 69、建设工程项目信息管理的最终目的是（）P159 A、通过项目信息收集的有效组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台 B、通过项目信息传输的有效组织和控制为项目建设的增值服务 C、通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运行期的维护保养提供依据 D、通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据 70、编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的投资项目统一编码时应综合考虑的因素包括概 算、预算及（）P162 A、标底、合同价和工程款的支付 B、投标价、合同价和工程款的支付 C、投标价、合同价和施工成本分析 D、标底、投标价和施工成本分析二、 多项选择题71、设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行，但也会设计（）等阶段 P3 A、决策 B、施工 C、动用前准备 D、保修 E、运营1972、下列关于项目管理组织结构模式的表述中，正确的有（）P6 A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源 B、矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源 C、大型线性组织系统中的指令路径太长 D、线性组织结构中可以跨部门下达指令 E、职能组织结构适用于大型组织系统 73、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（）P16 A、投资规划 B、工程概算 C、工程预算 D、工程进度款 E、工程决算 74、施工项目经理的职责包括（）P17-18 A、确保项目建设资金的落实到位 B、贯彻执行有关的法律法规 C、确保工程质量 D、预防重大工程质量安全事故的发生 E、确保工程工期 75、在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括（）P19 A、编制项目沟通计划 B、明确项目参与各方职责 C、建立健全项目管理团队 D、项目管理人员绩效考评 E、建立健全信息传输渠道 76、施工成本构成的内容包括（）P29 A、人工费 B、材料费 C、利润 D、税金 E、设备工器具购置费 77、按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括（）P32 A、现场管理费 B、保函手续费 C、管理人员工资 D、差旅费 E、办公费 78、证明材料上涨：采购单，可靠订贷单，官方材料调整系数，这个我只选了 2 个 79、可索赔：人员窝工费，机械窝工费 80、动态结算：实际价值，主材计算价差，调值公式，调价系数法，这个我只选了 3 个。 81、比率：相关比率、构成比率、动态比率。选 3 个 82、关键线路：时间间隔为 0，无波形线 83、总目标论证：我选总进度规划，还有一个总布署 84、进度计划中运用计算机：保证计算准确性，有利于及时调整，有利于编制需求计划。 85、建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（）P65 A、施工各参与方 B、设计方 C、业主方 D、监理方 E、供货方 86、建设工程项目质量控制系统分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中由质量控制计划系统来确定的内 容包括（）P63 A、建设标准 B、质量方针 C、质量总目标及其分解 D、质量责任主体构成 E、质量控制界面 87、设计单位在建设工程项目施工阶段进行质量控制和验收的主要工作内容包括（）P65 A、控制原材料、半成品质量 B、参与审核主体结构的施工方案 C、对变更设计图纸进行控制 D、纠正施工中发现的设计问题 E、完善工程竣工图 88、下列关于建设工程项目施工质量验收的表述中，正确的有（）P70 A、工程质量验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 B、参加工程施工质量验收的各方人员由政府部门确定20C、工程外观质量通过现差检查后由质量监督机构确认 D、隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件 E、单位工程施工质量应该符合相关验收规范 89、根据 GB/T19000 质量管理体系标准，各类企业都编制质量体系程序文件均应制定的程序文件有（）P78 A、文件控制程序 B、质量目标管理程序 C、安全生产管理程序 D、不合格品控制程序 E、质量记录管理程序 90、危险源控制约束的原则有（）P90 A、尽可能消除有不可接受风险的危险源 B、应考虑保护每个工作人员的措施 C、将技术管理和程序控制结合起来 D、尽可能使用个人防护用具 E、应有可行、有效的应急方案 91、安全技术措施的内容包括（）P91 A、防火、防毒、防爆、防洪、防尘 B、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击 C、防机械伤害、防起重设备滑落、防寒、防暑 D、防疫、防环境污染、防交通事故、防吸毒 E、防高空坠落、防暴力、防酗酒 92、职业健康安全管理体系的术语“不符合”是指任何与工程标准管理体系绩效等的偏离，其结果能直接导致 （）P115 A、疾病 B、财产损失 C、工作环境破坏 D、资源浪费 E、伤害 93、职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（）等开展活动 P119 A、培训、意识和能力 B、文件管理 C、不符合、纠正和预防措施 D、体系文件编写 E、制定方针、目标 94、担保：对承包方有利，双方较公平，有时效 P126 95、报酬：计时工资，计件工资，固定价。P136 96、投标担保：选了现金，银行保函，汇票 P137 97、根据 FIDIC《土木工程施工合同条件》下列关于履约担保的表述中正确的有（）P139 A、承包人应在收到中标函 28 天内提交履约担保 B、银行保函的货币种类必须是本国货币 C、提供机构必须经发包人同意 D、在缺陷责任证书发出 14 天内应将履约担保退还承包人 E、因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担 98、索赔分类：发包人与承包人，承包人与分包人 P145 99、与诉讼相比采用纠纷审议委员会(DEB)方式解决工程纠纷的优点是（）P99 A、更加公正 B、费用较低 C、及时解决纠纷 D、裁决有更强的约束力 E、终局性 100、为了做好建设工程项目成本目标的动态控制,进行项目成本信息编码时需考虑的因素包括（）P162 A、概算 B、标底 C、预算 D、施工成本分析 E、决算参考答案1-7DDBDACA 21-25CBDBC26-30ABBBD 31-35BDABA36-40ABDAC 41-45CBCAC46-50CBBCD2151-55ABDDC56-60CDBCC 61-65DBBCA66-70CCDBA 71BCD72BC73BC74BCE75CD76AB77CDE 85BCD86ABC87CD88ADE89ADE90ABCE 91ABC92ABCE93ABC97ACD99ABC100CD222006 年一级建造师《建设工程项目管理》一、单项选择题1．对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（）的时间目标。 A．建安工程完成 B．竣工验收 C．动用 D．保修期结束 2．我国实行的建设工程监理，属于（）项目管理的范畴。 A．政府主管部门 B．业主方 C．质量监督机构 D．建设工程项目总承包方 3．建设工程项目结构图描述的是（）。 A．工作对象之间的关系 B．组织系统中各部门的职责分工 C．项目各参与方之间的关系 D．组织系统中各子系统之间的关系 4．某建设工程项目业主委托工程咨询单位为其提供全过程项目管理服务，并委托工程监理单位实施监理，若 采用建设工程项目总承包模式，则设计阶段项目质量目标的决策者应是（）。 A．工程咨询单位 B．工程监理单位 C．项目总承包单位 D．业主 5．某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目 的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（）负责。 A．业主 B．项目总承包单位 C．工程监理单位 D．质量监督机构 6．应用动态控制原理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值，则可作为计划值的是（）。 A．工程合同价 B．工程变更款 C．工程索赔款 D．工程结算价 7．在本企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括（）。 A．调配企业人力及机械设备 B．调整项目投资目标 C．审定危险性较大的工程专项施工方案 D．调整项目技术负责人 8．建设工程项目人力资源管理的目的是（）。 A．减少项目管理班子人员数量 B．调动所有项目参与人的积极性 C．降低项目管理人工成本 D．组建项目管理班子 9．在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。 A．构造 B．施工图 C．功能 D．规模 10．下列监理资料中，需要施工企业现场质检人员签字的是（）。 A．监理日记 B．监理平行检测资料 C．监理巡视记录 D．旁站监理记录 11．建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等，下列风险因素中属于 技术风险的是（）。 A．事故防范计划 B．现场防火设施 C．工程设计文件 D．一般技工的能力 12．作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（）的全过程。 A．从项目策划开始到项目开始运营 B．从项目设计开始到项目开始运营 C．从项目投标开始到项目竣工验收 D．从项目施工开始到项目竣工验收 13．在施工成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（）。 A．过程控制措施 B．经济措施 C．技术措施 D．组织措施2314．编制施工成本计划时，施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、（）。 A．措施费和间接费 B．直接费和间接费 C．规费和企业管理费 D．间接费、利润和税金 15．某工程施工过程中发现图纸设计错误，因修改设计而发生新的工程量清单项目，其作为结算依据的综合单 价应（）。 A．由发包人提出，经工程师确认 B．由工程师提出，经发包人确认 C．由承包商提出，经发包人确认 D．由发包人提出，经承包商确认 16．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按合同约定预付工程款时，承包商可按合同约定向发 包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付的，承包商最早可在发出通知后（）天停止施 工。 A．7B．14C．2lD．28 17．FIDIC 土木工程施工合同通用条款规定，如果某项工作的工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动 超过（），该工作应采用新的费率或价格。 A．10％B．1％C．0.1％D．0.01％ 18．某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工 75 工日，增加用工 8 工日；由于施 工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工 60 工日，增加用工 6 工日。合同约定人工费日工资标 准为 50 元，窝工补偿标准为日工资标准的 70％，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是（）元。 A．5425B．4150C．3025D．2905 19．某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，承包商应 得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括（）。 A．应得的措施费和间接费 B．应得的间接费和利润 C．应得的现场管理费和分包费 D．应得的总部管理费和分包费 20．在工程施工过程中，确定已完工程量后，根据本月已完合格工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价； 将全部项目合价相加，得出直接工程费小计；计算措施费、间接费、利润；计算主材差价；计算税金；累计得 到本月应收工程进度款，这种计算方法是（）。 A．总费用法 B．工料单价法 C．动态结算公式法 D．综合单价法 21．某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行动态结算，某分部工程预算进度款为 300 万元，相 关调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（）万元。 要素 项目 要素系数 基期价格（元） 现行价格（元） A．321.63B．303.54C．298.74D．280.65 22．在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（）。 A．会计核算和统计核算的范围广 B．会计核算的范围窄，比统计核算的范围广 C．会计核算的范围广，比统计核算的范围窄 D．会计核算和统计核算的范围窄 23．某工程 10 月份拟完工程计划施工成本 50 万元，已完工程计划施工成本 45 万元，已完工程实际施工成本 48 万元，该工程 10 月底施工成本偏差和进度偏差分别是（）。 A．成本超支 3 万元，进度拖延 5 万元 B．成本超支 3 万元，进度拖延 3 万元 C．成本节约 2 万元，进度提前 5 万元 D．成本节约 2 万元，进度提前 3 万元 固定部分 0.3 材（t） 0.2
水泥（t） 0.2 330 350 木材（t） 0.1
人工（工日） 0.2 43 402424．分部分项工程成本分析采用的&三算&对比分析法，其&三算&对比指的是（）的比较。 A．概算成本、预算成本、决算成本 B．预算成本、目标成本、实际成本 C．月度成本、季度成本、年度成本 D．预算成本、计划成本、目标成本 25．在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证(）。 A．进度目标的合理性及实现的可能性 B．进度目标实现措施的经济性和可操作性 C．进度目标与成本目标、质量目标的匹配性 D．进度目标与成本目标、质量目标的一致性 26．与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（）。 A．直观表示计划中工作的持续时间 B．确定实施计划所需要的资源数量 C．直观表示计划完成所需要的时间 D．确定计划中的关键工作和时差 27．某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A．1B．2C．3D．4 28．某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周），在不影响总工期的前提下，工作 B 可利用的机 动时间为（）周。A．1B．2C．3D．4 29．在工程网络计划中，关键线路是指（）。 A．单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路 B．双代号网络计划中由关键节点组成的线路 C．单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路 D．双代号时标网络计划中无虚箭线的线路 30．某工程网络计划中工作 M 的总时差为 3 天，自由时差为 0。该计划执行过程中，只有工作 M 的实际进度拖 后 4 天，则工作 M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（）。 A．3 天和 0 天 B．3 天和 1 天 C．4 天和 0 天 D．4 天和 1 天 31．建设工程项目进度控制的经济措施包括（）。 A．优化项目设计方案 B．分析和论证项目进度目标 C．编制资源需求计划 D．选择项目承发包模式 32．论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指（）。 A．根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系 B．根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面25C．根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次 D．根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录 33．论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制总进度计划；②项目结构分析；③项目进度计划系统 的结构分析等多项工作。仅就上述三项工作而言，其顺序应为（）。 A．①→②→③B．③→②→①C．②→①→③D．②→③→① 34．根据 GB/T19000 质量管理体系标准，确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效 果进行评价和改进的一系列工作称为（）。 A．质量保证 B．质量控制 C．质量管理 D．质量计划 35．在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（）。 A．对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控 B．对质量计划的调整和对质量偏差的纠正 C．对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定 D．对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制 36．建设工程项目质量控制系统按控制原理可划分为计划、网络、措施和信息四个系统，在质量控制网络系统 中，应明确（）。 A．质量总目标及其分解 B．质量责任主体构成 C．质量控制措施 D．质量方针与建设标准 37．建设工程项目质量控制系统是面向建设工程项目而建立的质量控制系统，该系统(）。 A．与建筑施工企业质量管理体系的目的相同 B．必须通过第三方认证机构的认证 C．必须通过监理单位的审核批准 D．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体 38．某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施 工质量控制的监控主体是（）。 A．施工总承包单位 B．材料供应单位 C．分包单位 D．建设单位 39．某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷，导致其中某分部工程质量不合格，施工单位在更换了该生产设 备后，该分部工程应（）。 A．按验收程序，重新组织检查验收 B．经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收 C．征得建设单位同意后，可予以验收 D．按技术处理方案和协商文件，进行验收 40．建设工程项目的施工质量计划应经施工企业（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位。 A．项目经理 B．法定代表人 C．项目经理部技术负责人 D．技术负责人 41．建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程，应当进行（）。 A．功能性全数检测 B．适用性全数检测 C．功能性抽样检测 D．适用性抽样检测 42．政府对建设工程质量监督的职能是（）。 A．监督检查工程建设各方主体的质量行为和工程实体的施工质量 B．监督检查工程建设投资主体的建设行为和施工单位的施工质量 C．监督检查工程建设各方主体的建设行为和工程设计、施工质量 D．监督检查工程建设投资主体的质量行为和施工单位的施工质量 43．某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题，采用逐层深入排查的方法，分析确定其最 主要原因。这种方法是（）。 A．直方图法 B．排列图法 C．控制图法 D．因果分析图法 44．对直方图的分布位置与质量控制标准的上下限范围进行比较时，如质量特性数据分布（），说明质量能力 偏大、不经济。 A．偏下限 B．充满上下限 C．居中且边界与上下限有较大距离 D．超出上下限2645．根据 GB/T19000 质量管理体系标准，对企业质量体系作系统、完整和概要描述，规定企业组织建立质量管 理体系的文件是（）。 A．程序文件 B．质量手册 C．质量记录 D．管理标准 46．落实企业质量体系的内部审核程序、开展内部质量审核活动的主要目的是（）。 A．评价质量管理程序的执行情况及适用性 B．揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺 C．向监理单位提供质量体系有效性的证据 D．通过审核发现问题改进质量方针 47．获得 IS09000 质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证 （） 后重新提出认证申请。 A．6 个月 B．1 年 C．2 年 D．3 年 48．采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积来衡量安全风险的大小时，如果安全事故发生的 可能性极小，而事故的后果为严重伤害，则该风险应被视为（）。 A．重大风险 B．中度风险 C．可容许风险 D．不容许风险 49．第二类危险源是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。下列方法中，（）是控制第二 类危险源的方法。 A．采取个体防护措施 B．设置隔离设施 C．限制危险物质 D．设置安全监控系统 50．对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次死亡(）人及其以上的事故。 A．3B．5C．10D．15 51．根据我国《职业病目录》，属于物理因素所致白 9 职业病是（）。 A．中暑 B．职业性哮喘 C．电光性皮炎 D．水泥尘肺 52．职业伤害事故分类中，物体打击伤害是指落物、滚石、（）等造成的人身伤害。 A．锤击、碎裂 B．井壁坍塌 C．高处坠落 D．爆炸引起的物体打击 53．根据我国《建筑施工场界噪声限值》，混凝土搅拌机作业的昼间噪声限值为（）dB（A）。 A．55B．65C．70D．75 54．在职业健康安全管理体系的一级要素&实施和运行&中，所包含的二级要素是（）。 A．绩效测量和监视 B．应急准备和响应 C．记录和记录管理 D．风险评价和风险控制的策划 55．《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001）中的二级要素&环境管理体系审核&是指（）。 A．国家环境主管部门审核 B．环境管理第三方认证审核 C．业主方环境管理审核 D．企业环境管理内部审核 56．根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（）。 A．自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 20 日 B．对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则 C．招标人在售出招标文件后，可随时终止招标 D．招标文件售出后，不予退还 57．按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是（）。 A．因潜在投标人多而导致招标工作量太大的 B．因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的 C．公开招标程序过于繁琐的 D．受自然地域环境限制的2758．在建设工程施工招标投标中，招标人与中标人签定合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标 人退还投标保证金。 A．5B．10C．15D．30 59．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-），施工组织设计应由（）负责编制。 A．劳务分包人 B．工程承包人 C．发包人 D．工程师 60．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-），劳务分包人在施工现场使用的安全 保护用品，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（）负责供应。 A．劳务分包人 B．工程承包人 C．发包人 D．安全监督机构 61．在建设工程项目中，工程采购项目的履约担保金额一般为合同价的（）。 A．10～20％B．10～30％C．20～30％D．30～50％ 62．建设工程施工预付款担保的主要形式是（）。 A．银行保函 B．支票 C．现金 D．汇票 63．在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，百分 比越大，则（）。 A．合同金额越高 B．承包商利润越高 C．承包商的风险越大 D．对承包商的补偿越多 64．关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是（）。 A．导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立 B．只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立 C．只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立 D．不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立 65．依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的 书面报告。 A．发出中标通知书 B．合同签订 C．投标有效期结束 D．确定中标人 66．下列关于建设工程承包合同的说法中，正确的是（）。 A．总价合同不允许对合同总价进行调整 B．与单价合同相比，总价合同对施工单位更有利 C．与总价合同相比，单价合同对业主更有利 D．建设工程合同中可以混合采用单价与包干计价方式 67．在 NEC 合同中，工程师代表的是（）的利益。 A．发包人 B．工程承包 C．社会公众 D．政府 68．美国建筑师学会（AIA）的合同条件主要用于（）工程。 A．房屋建筑 B．铁路和公路 C．石油化工 D．大型基础设施 69．在当今时代，应重视利用信息技术的手段进行建设工程项目信息管理，其核心手段是（）。 A．编制统一的信息管理手册 B．制定统一的信息管理流程 C．建立基于网络的信息沟通制度 D．建立基于网络的信息处理平台 70．建设工程项目管理信息系统（PMIS）是利用计算机辅助进行项目管理的信息系统，它（）。 A．主要用于项目的人、财、物的管理 B．主要用于企业的产、供、销的管理 C．是项目进展的跟踪和控制系统 D．是项目信息门户（PP）的一种方式二、多项选择题2871．在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有（）。 A．建设工程项目总承包单位 B．业主委托的工程咨询单位 C．业主委托的工程监理单位 D．设计单位 E．施工单位 72．下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（）。 A．职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源 B．矩阵组织结构中有两个指令源 C．大型线性组织系统中的指令路径太长 D．线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令 E．矩阵组织结构适用于大型组织系统 73．应用动态控制原理控制建设工程项目进度时，可采取的组织措施包括（）。 A．调整项目任务分工 B．改进进度控制手段 C．调整项目管理职能分工 D．改进工作流程 E．改进施工方法 74．可以承担建设工程项目总承包任务的组织有（）。 A．为业主提供服务的一个工程咨询单位与一个施工单位组成的联合体 B．实施监理的一个工程监理单位与一个施工单位组成的联合体 C．一个设计单位与一个施工单位组成的合作体 D．一个设计单位与多个施工单位组成的联合体 E．一个设计单位 75．建设工程项目总承包方式的核心是（）。 A．实行总价包干 B．业主可得到&交钥匙工程& C．实现设计单位和施工单位的相互融合 D．实现设计与施工过程的组织集成 E．为项目建设增值 76．下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的有（）。 A．明确成本管理人员的工作任务和责、权、利 B．对不同的技术方案进行技术经济分析 C．编制资金使用计划，确定施工成本管理目标 D．通过偏差原因分析，预测未完工程施工成本 E．防止分包商的索赔 77．下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是（）。 A．完成额外工作而增加的机械使用费 B．业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费 C．机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费 D．施工机械故障导致机械停工的窝工费. E．经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费 78．承包商可以向业主索赔利润的情况有（）。 A．工程范围变更 B．文件有缺陷 C．分部工程延期施工 D．文件技术性错误 E．业主未能提供现场 79．单位工程竣工成本分析包括的内容有（）。 A．目标利润分析 B．目标成本分析 C．预算成本分析 D．主要资源节超对比分析 E．主要技术节约措施及其经济效果分析 80．施工成本分析常用的方法包括（）。 A．比较法 B．比率法 C．差额计算法 D．连环置换法 E．实际费用法 81．施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括（）。 A．通过实际成本与预算成本的对比，分析当月的成本降低水平 B．通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本的落实情况 C．通过累计实际成本与累计预算成本的对比，分析竣工成本降低水平29D．通过对各成本项目的成本分析，了解成本总量的构成比例 E．通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径 82．按工作持续时间的特点不同，工程网络计划可划分为（）。 A．肯定型网络计划 B．随机型网络计划 C．分级型网络计划 D．事件型网络计划 E．非肯定型网络计划 83．在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。 A．双代号网络计划中持续时间最长 B．单代号网络计划中与紧后工作之间时间间隔为零 C．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小 E．双代号时标网络计划中无波形线 84．在建设工程项目总进度目标论证过程中，项目的工作编码应考虑对不同的（）进行标识。 A．计划形式 B．计划层 C．计划对象 D．计划方法 E．资源类别 85．建设工程项目质量控制系统按控制原理可分为计划、网络、措施、信息四个系统，其中在质量控制计划系 统中需要确定的内容包括（）。 A．建设标准 B．质量方针 C．质量总目标及其分解 D．合同关系 E．质量控制界面 86．建设工程施工技术方案的内容包括（）。 A．施工区段划分 B．施工流向 C．施工工艺 D．劳动力安排 E．施工方法 87．使用质量特性要因分析法时，应注意的事项有（）。 A．若干个质量问题可在一张图中一起分析 B．应收集足够多的质量特性数据，一般不少于 50 个 C．通常采用 QC 小组活动方式进行，以便集思广益，共同分析 D．根据管理需要和统计目的，分类收集数据 E．分析时要充分发表意见，层层深入，列出所有可能原因 88．建设工程项目施工质量检查验收时，应重点检查的施工质量保证资料包括（）。 A．施工日志 B．施工检测资料 C．测量复核资料 D．工地施工例会会议纪要 E．原材料检测资料 89．在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（）。 A．工程质量控制方案 B．施工组织设计 C．可行性研究报告 D．工程监理规划 E．各方人员资质证书 90．根据我国有关规定，下列情形应当认定为或者视同工伤的有（）。 A．下班途中，受到机动车事故伤害的 B．因工作受挫，上班期间在办公室自杀的 C．在工作时间内，突发心脏病死亡的 D．在抢险救灾活动中受伤的 E．下班后在现场进行收尾工作而受伤的 91．大气中气态污染物的治理方法有（）。 A．电离法 B．吸附法 C．催化法 D．燃烧法 E．冷凝法 92．我国安全事故统计的有关规定有（）。 A．企业职工伤亡事故统计实行以行业考核为主的制度 B．各级企业应按当地安全生产行政主管部门规定的时间报送报表 C．安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核 D．企业各级主管部门应如实向同级安全生产行政主管部门报送伤亡事故隋况 E．省级安全生产行政主管部门的职工伤亡事故统计月报表应按时报到国家安全生产行政主管部门3093．职业健康安全管理体系与环境管理体系的作业文件包括（）。 A．操作规程 B．程序文件引用的表格 C．管理手册 D．绩效报告 E．监测活动准则 94．根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（）。 A．招标人已经委托了招标代理单位 B．施工图设计已经全部完成 C．有相应资金或资金来源已经落实 D．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准 E．应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准 95．根据《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-），关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（）。 A．投标书优先于合同专用条款 B．合同专用条款优先于标准、规范 C．标准、规范优先于图纸 D．工程量清单优先于图纸 E．工程量清单优先于工程报价单 96．根据《建设工程质量管理条例》，转包行为有（）。 A．发包人与施工总承包商签订合同后又向总承包商指定分包 B．承包商将其承包的全部建设工程转给他人承包 C．承包商将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包 D．施工总承包商将其承包的主体结构工程施工任务全部转包给他人承包 E．分包人将其承包的建设工程再分包 97．下列关于发包人支付担保的阐述中，正确的有（）。 A．可由担保公司提供担保 B．担保的额度为工程合同价总额的 10％ C．实行履约金分段滚动担保 D．支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位 E．实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件 98．某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发 现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。 A．承包人向发包人 B．承包人向勘察单位 C．分包人向发包人 D．分包人向承包人 E．发包人向监理 99．采用 DRB（纠纷审议委员会）方式解决合同纠纷时，下列说法中正确的有（）。 A．DRB 的委员必须是工程施工、法律和合同方面具有经验的专家 B．DRB 的委员与发包人之间不得有任何经济利益关系 C．DRB 的委员在过去三年内未被承包人聘用过 D．可及时解决纠纷，但费用较高 E．支付给 DRB 成员的费用包括聘请费和酬金两部分 100．信息编码是信息处理的一项重要基础工作，施工单位在进行建设工程项目成本项统一编码时，应综 合考虑的因素包括（）。 A．工程款支付 B．标底价 C．施工成本分析 D．投标价 E．合同价参考答案1 6 11 16 21 26 31 36 C A C A C D C B 2 7 12 17 22 27 32 37 B D C B A C D D 3 8 13 18 23 28 33 3831A B D C A B D D4 9 14 19 24 29 34 39D C A B B A C A5 10 15 20 25 30 35 40B D C B A D A D4l 46 51 56 6l 66 71 76 81 86 91 96C A A D D D ABCD CD ABDE CE BCDE BC42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97A B A D A A BCE AB ABE CE BCDE ACDE43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98D B C A C A ACD ABDE CD BCE ABE AD44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99C D B B D D CDE DE BC ABDE CDE ABCE45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100B C D B A C DE ABCD ABC ACDE ABCE ACDE322007 年一级建造师《建设工程项目管理》真题一、单项选择题1、大中型工程项目是由多个()