年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案_伤城文章网
年二级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案
2005 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（每题 1 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。） 1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（ D ）。 A．建设部或其授权机构 B．人事部或其授权机构 C．建设行业协会 D．省级建设行政主管部门 2、经注册的建造师（A ）的，原注册管理机构将注销其注册资格。 A．同时在 2 个建筑业企业执业 B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作 C．未取得二级建造师执业资格 D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满 1 年 3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（D ）。 A．由被代理人独自承担责任 B．由代理人独自承担责任 C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 4、某施工企业和某建设单位于 1999 年 5 月 10 日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位 应于 2001 年 9 月 10 日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有 效期限至（C D ）。 A．2001 年 5 月 10 日 B．2001 年 9 月 10 日 C．2002 年 9 月 10 日 D．2003 年 9 月 10 日 5、自物权，又称( B )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A．抵押权 B．所有权 C．留置权 D．质权 6、全民所有制企业的经营权属于（B ）。 A．自物权 B．用益物权 C．担保物权 D．债权 7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和 每次期限分别为（A B ）。A．1 次和 3 个月 B．2 次和 3 个月 C．3 次和 2 个月 D．1 次和 6 个月 8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到 位资金原则上不少于工程合同价款的（D C ）。 A．10% B．30% C．50% D．80% 9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单 项合同估算价在（A C ）以上时，必须进行招标。 A．200 万元和 100 万元 B．100 万元 和 50 万元 C．200 万元和 50 万元 D．3000 万元和 100 万元 10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是 （B）的体现。 A．公开原则 B．公平原则 C．公正原则 D．诚实信用原则 11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（B D）。 A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包 B．两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级 C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责 D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 12、联合体中标的，（B）与招标人签订合同。 A．联合体 B．联合体各方共同 C．联合体各方分别 D．资质较高的联合方 13、根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或 者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是（C）。 A．拒绝权 B．建议权C．紧急避险权 D．拒绝权 14、根据《安全生产法》的规定，从业人员的知情权是指（D C）。 A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力 B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利 C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能 15、有关总包分包的责任承担表述，不正确的是（D ）。 A．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责 C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D．总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任 16、大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（B D）顺序办理相应手续。A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证 B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同 C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记 D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证 17、实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（A A．向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》 B．向建设行政主管部门申请领取施工许可证 C．向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D．向公安机关申请办理施工方案的审批手续 18、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（A D）。 A．注册资本、专业技术人员和技术装备 B．流动资金、专业技术人员和突出业绩 C．注册资本、专业管理人员并依法设立 D．注册资本、专业管理人员和资格证书 19、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，( C ）。 A．分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B．分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任 C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 D．分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任 20、伤亡事故处理工作应当在（ ）日内结案，特殊情况不得超过（A A．60、90 B．60、120 C．90、180 D．100、200 C）日。 C），方准使用。21、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定( C B )。 A．办理开工报告手续 B．办理工程质量监督手续 C．签订工程施工合同 D．办理保证安全施工措施的备案手续 22、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应 向建设单位出具（A ）。 A．质量保修书 B．质量保证书 C．质量维修书 D．质量保函 23、下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（B ）。 A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D．工程监理单位可以转让工程监理业务 24、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是( C A）。 A．标准的约束性 B．标准的内容 C．标准的属性 D．标准的等级 25、招标投标活动应当遵循的原则是（C ）。 A．公开、公平、公正和最低价中标 B．自愿、公平、公正和等价有偿 C．公开、公平、公正和诚实信用 D．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 26、安全生产&三同时&制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（A A．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B．同时设计，同时施工，同时投入使用 C．同时论证，同时评价，同时投资 D．同时投资，同时施工，同时评价 27、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业 生产单位生产，（B A），方可投入使用。 A．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C．专业检测机构检测合格，申请安全使用证 D．建立专门安全管理制度，定期检测评估 B）。28、 《建设工程安全生产管理条例》 规定， 不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是 （A ） 。 A．编制安全技术措施及专项施工方案 B．审查安全技术措施及专项施工方案 C．报告安全生产事故隐患 D．承担建设工程安全生产监理责任 29、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（D ）分开设置，并保 持安全距离。 A．办公区与生活区 B．备料区与作业区 C．办公、生活区与备料区 D．办公、生活区与作业区 30、 《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（A A．情节严重的取消其 5 年以上参加投标的资格并予以公告 B．处中标项目金额 5%以上 10%以下的罚款 C．对单位直接负责人处中标项目金额 1%以上 5%以下的罚款 D．情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照 31、行政处分的方式是（D ）。 A．没收非法财产 B．吊销营业执照 C．行政拘留 D．记过、撤职、开除等 32、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（A A．2 年和 3 年 B．5 年和合理使用年限 C．2 年和 5 年 D．2 年和合理使用年限 33、某建设工程项目由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按建筑工程一切险投 保的情形是( A D)。 A．土木建筑项目不超过总价的 10% B．土木建筑项目不超过总价的 20% C．土木建筑项目介于总价的 20%～50%之间的 D．土木建筑项目超过总价的 50% 34、在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位( C A．可以随时解除劳动合同 B．必须解除劳动合同 C．可以解除合同，但应提前 30 日通知劳动者 D．不得解除劳动合同 A)。 D）。 D）。35、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（B A．订立合同时履行地的政府定价 B．订立合同时履行地的市场价格 C．履行合同时履行地的政府定价 D．履行合同时履行地的市场价格）履行。36、建设工程一切险保险合同于 2004 年 3 月 1 日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为 2004 年 3 月 20 日。为保证工程如期开工，承包人于 2004 年 3 月 10 日将建筑材料运至工地，一切准 备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（A C）。 A．2004 年 3 月 1 日 B．2004 年 3 月 20 日 C．2004 年 3 月 10 日 D．2004 年 3 月 18 日 37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（A B．承诺中增加的建议性条款 C．承诺中要求增加价款 D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张 38、根据《合同法》第 78 条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则（A A．由当事人诉请人民法院裁决 B．由当事人申请仲裁委员会裁决 C．推定为未变更 D．视为已变更 39、下列选项中属于要约的是（D A．拍卖公告 B．投标书 C．招标公告 D．商品价目表 40、下列选项中，不属于效力待定合同的是（C A．限制民事行为能力人订立的合同 B．企业负责人越权订立的合同 C．无权处分财产人订立的合同 D．无民事行为能力人未经法定代理人同意订立的合同 41、关于合同履行说法错误的是（C D）。 D）。 B）。 C）。 B）。A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更A．全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务 B．诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、 照顾的义务等 C．合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定 D．执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的 价格执行 42、根据我国《合同法》的规定，下列属于可变更或可撤销合同的是（C ）。 A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的 B．以合法形式掩盖非法目的 C．因重大误解订立或订立时显失公平 D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 43、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是( C A)。A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由 3 名仲裁员组成的设首席仲裁员 B．由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员 C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定 1 名 D．仲裁庭由当事人各方选定二名仲裁员组成 44、根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行（B ）。 A．过错责任原则 B．严格责任原则 C．过错推定原则 D．合理分担原则 45、根据我国《合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起（B 内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 A．1 年 B．2 年 C．4 年 D．20 年 46、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( C A．本单位职工 B．施工现场人员 C．施工现场从事危险作业的人员 D．施工现场从事特种作业人员 47、根据合同法的规定，要约可以撤回。但是，撤回要约的通知应当（B A．在合同成立前 B．在受要约人发出承诺通知之前 C．在承诺通知到达要约人之前 D．在要约到达受要约人之前或与要约同时 48、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（D ）。 A．加强风险预防和管理能力 B．加强工程量的计算和审核，避免合同缺项 D）到达受要约人。 )办理意外伤害保险。 A）C．加强工程变更管理 D．严格按照建设程序进行项目建设 49、根据我国《合同法》的规定，希望和他人订立合同的意思表示是（B ）。 A．要约邀请 B．要约 C．新要约 D．承诺 50、根据我国《合同法》的规定，希望他人向自己发出要约的意思表示是（A ）。 A．要约邀请 B．反要约 C．新要约 D．承诺 51、下列关于联合体投标的说法，错误的是（ A C）。 A．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 C．联合体内部各方应当订立共同投标协议，但该协议由于不属于投标文件，因此不必提交招标 人 D．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 52、根据主管机关或人民法院的指定而产生的代理是（A A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．表见代理 53、 某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》 的要求安排了以下招标程序： ①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的 是（D ）。 A．①、②、③、④ B．①、②、④、③ C．①、④、③、② D．①、③、④、② 54、.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（C ）。 A．甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认 B．乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章 C．丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议 D．戊公司未按招标文件的要求提供投标保函 55、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（D A．有损害事实发生 B）。 B）。B．违反职业道德 C．存在违法或损害行为 D．违法行为与损害事实有因果关系 56、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（C A ）。 A．有期徒刑 B．警告 C．没收违法所得 D．拘留 57、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理 原则是（D C）。 A．只能采用违约金 B．由违约一方选择采用违约金或定金 C．由非违约一方选择采用违约金或定金 D．同时采用违约金和定金 58、按照《担保法》的规定，出质人可以提供（D A．个人房产 B．国有企业厂房 C．依法可以转让的股票 D．土地 59、下列选项，属债权合同的是（B ）。 A．监护合同 B．买卖合同 C．行政合同 D．劳动合同 60、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（C ）。 A．建设资金未能按计划到位的施工暂停 B．发包人改变项目建设方案的工程停建 C．传染病流行导致施工暂停 D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 二、多项选择题（每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错误选 项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（A C ）（ACDE）。 A．合同 B．志愿服务 C．侵权行为 D．不当得利 E．无因管理 C）办理质押担保。2、根据我国法律规定，委托代理关系因下列原因中的（B DE）(ABDE)终止。 A．代理事项完成 B．被代理人取消委托 C．被代理人死亡 D．代理人丧失民事行为能力 E．代理人辞去委托 3、工程建设法律关系的构成要素是指（D E ）(ACD)。 A．主体 B．形式 C．客体 D．内容 E．目标 4、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（AB C D）(ABCE)等。 A．著作权 B．专利权 C．商标权 D．商业秘密 E．肖像权 5、专利权的客体包括( B C A．发明 B．实用新型 C．注册商标 D．外观设计 E．作品 6、根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（A B E）(ABCD)。 A．已办理工程用地批准手续 B．已确定建筑施工企业 C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 D．有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E．材料、设备已经购入 7、建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（A C D）()。 A．将建筑工程肢解发包 B．承包人将其承包的建筑工程分包他人 C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D．分包人将其承包的工程再分包 E．两个不同资质等级的单位联合共同承包 )(ABD)。8、根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括（A B E ）(ACDE)。 A．知情权 B．调查处理权 C．控告权 D．拒绝权 E．紧急避险权 9、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（A C D E）进行检验，未经 检验或检验不合格的，不得使用。 A．建筑材料 B．周转材料 C．建筑构配件 D．设备 E．商品混凝土 10、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有(A CD E)(ABE)。 A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B．投标时递交假业绩证明或资格文件 C．投标人以行贿手段谋取中标的 D．招标人向投标人泄露标底 E．假冒法定代表人签名，递交假委托书 11、根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，(AD)(ADE)。 A．按国家标准、行业标准执行 B．只要满足使用性能即可 C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行 D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行 E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行 12、《合同法》规定，有下列情形中( A B E)(BCD)的，合同无效。 A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同 B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．损害社会公共利益 E．违反法律、行政法规的强制性规定 13、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有(D E)(ABD)。 A．在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行 C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行 D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行 E．逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行14、有关评标委员会的规定是(B C )(ABCD)。 A．评标委员会的成员人数为 5 人以上单数 B．评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3 C．评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密 D．评标委员会成员不得私下接触投标人 E．评标委员会由招标代理机构负责组建 15、下列关于招投标程序的说法,正确的是（A B C D ）(BCD)。 A．开标在投标截止日后进行 B．招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读 C．评标应当在严格保密的情况下进行 D．评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E．招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人 16、下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是( C E A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同 B．当事人协商一致可以解除合同 C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同 D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力 E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任 17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目， 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（A B E ）(ACE) 的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 A．放弃中标项目 B．投标报价低于其企业成本价 C．因不可抗力提出不能履行合同 D．与评标专家成员有利害关系 E．未在招标文件规定的期限内提交履约保证金 18、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（B C D E ）(B C D)。 A．一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审 B．一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决 C．一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审 D．一审判决适用法律错误的，依法改判 E．当事人对第二审案件的判决，不可以上诉 19、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是( ABCE)( ABC)。 A．继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用 B．继续履行与赔偿损失，可以同时适用 C．采取补救措施可以与违约金同时适用 D．赔偿损失与违约金可以同时适用 E．继续履行与定金罚则不能同时适用 )(BCD)。20、施工合同主体纠纷的成因一般包括(C E)(ABE)。 A．承包方无资质或资质不够 B．因联合体承包导致的纠纷 C．工程款恶意拖欠 D．挂靠 E．单价和总价不匹配 答 案 一、单项选择题 1.D 2.A 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 21.B 22.A 23.B 10.B 11.D 12.B 13.C 24.A 40.D 41.D 42.C 14.C 43.A 58.C 15.D 30.D 44.B 45.A 59.B 60.C 16.D 17.C 18.A 19.C 20.C 31.D 32.D 33.D 34.A 35.B 25.C 26.B 27.A 28.A 29.D 55.B 56.A 57.C36.C 37.B 38.C 39.B 52.B 53.D 54.C46.C 47.D 48.D 49.B 50.A 51.C 二、多项选择题1.ACDE 2.ABDE 3.ACD 4.ABCE 5.ABD 6.ABCD 7.ACD 8.ACDE 9.ACDE 10.ABE 11 .ADE 12.BCD 13.ABD 14.ABCD 15.BCD 16.BCD 17.ACE 18.BCD 19.ABC 20.ABD2006 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案―建设工程法规及相关知识 一、 单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每个备选项中，只有 1 个最符合题意。） 1、（C）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。 A、质量事故处理制度 B、质量事故统计报告制度 C、安全生产责任制度 D、安全生产监督制度 2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（A）。 A、群防群治制度 B、伤亡事故处理报告制度 C、事故预防制度 D、安全责任追究制度 3、《建设工程安全生产管理条例》第 10 条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开 工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设 行政主管部门或者其他有关部门备案。 A、30 日 B、60 日 C、15 日 D、90 日 4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重 的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的， 工程监理单位应当及时向（）报告。 A、建设单位 B、有关主管部门 C、建设行政部门 D、当地人民政府 5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同 中应当明确各自的安全生产方面的权利、 义务。 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担 。 （） A、各自相应的责任 B、连带责任 C、按份责任 D、补充责任 6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理， 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。 A、全部责任 B、次要责任 C、主要责任 D、同等责任 7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。 A、施工单位 B、责任方 C、建设单位 D、暂停决定方 8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的 选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。 本题前后括号的搭配为（ ） A、安全性要求，卫生标准 B、强制性标准，生活标准 C、建设单位要求，规定标准 D、安全标准，最低标准 9、 《建设工程安全生产管理条例》第 30 条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建 筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。 A、 特殊防护 B、专项防护 C、强制性保护 D、法定保护 10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 付。 A、施工单位 B、建设单位 C、总承包单位 D、用工单位 意外伤害保险费由（）支11、《建设工程安全生产管理条例》第 38 条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办 理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。 A、施工结束 B、竣工验收合格 C、工程投入使用 D、工程保修期结束 12、《建设工程安全生产管理条例》第 16 条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施 工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。 A、检测合格证明 B、生产（制造）许可证明 C、产品合格证明 D、建筑机械使用许可证明 13 建设工程质量必须实行（）监督管理。 A、建设单位B、建立单位 C、工商行政管理部门 D、政府 14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强 制性标准为依据，以（）为主要内容。 A、工程建设各方主体的质量行为 B、主体结构 C、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为 D、环境质量 15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。 A、行政审批 B、施工许可制度和竣工验收备案制度 C、竣工验收 D、质量考核与抽查 16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备 案。 A.15 天 B.30 天 C.45 天 D.60 天 17、《建设工程安全生产管理条例》第 21 条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。 A.建设单位的负责人 B.施工单位主要负责人 C.施工单位的专职生产管理人员 D.建设单位的专职生产管理人员 18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他有关 部门按照有关规定予以行政处罚。 A.10 天 B.15 天 C.20 天 D.30 天 19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。 A.立即 B.在 12 小时内 C.在 24 小时内 D.在 48 小时内 20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 A.组织竣工验收 B.工程建设完成 C.订立施工监理合同 D.领取施工许可证或者开工报告 21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。 A.变更工程竣工日期 B.建筑主体和承重结构变动 C.增加工程造价总额D.改变建筑工程一般结构 22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、 设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。 A.单位负责人 B.勘察人、设计人 C.注册执业人员 D.项目负责人 23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。 A.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等 B.建设单位有特殊要求的 C.建设单位申请使用的 D.施工单位申请使用且质量合乎要求的 24、建设工程的保修期，自（）起计算。 A.工程竣工 B.竣工验收合格之日 C.投入使用 D.合同约定 25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损 失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。 A.质量缺陷的责任方 B.施工单位 C.建设单位 D.修理方 26、对于工程质量的监督管理，我国实行（ A.国务院 B.国家发改委 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院质量技术监督部门 ）统一监督管理。27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（ ）。 A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准 B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设的特殊技术术语 D.工程建设重要的通用的信息技术标准 28、（ ）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是 实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。 A.工程建设通用标准 B.《工程建设标准强制性条文》C.《工程建设强制标准》 D.《工程建设标准实用指南》 29、按属性分类，工程建设标准不包括（ A.技术标准 B.工作标准 C.建设定额 D.管理标准 ）。30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（ 者专项评价。 A.环境影响报告书 B.环境影响报告单 C.环境影响登记表 D.环境影响报告表），对产生的环境影响进行分析或31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外， 还必须取得经由水行政主 管部门审查同意的（ ）。 A.水土保持方案 B.水土安全规划 C.水利用方案 D.水土利用标准 32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格 证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。 （ ）。 A.国务院建设行政主管部门 B.国务院发展与改革委员会 C.省级环境保护行政主管部门 D.国务院环境保护行政主管部门 33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满 5 年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文 件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将 审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。 A.10 日 B.15 日 C.30 日 D.90 日 34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设 单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表 或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门， 申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验 收。 A.一个月 B.二个月 C.三个月 D.六个月 35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。 A.分期 B.最终一次性 C.同时 D.分阶段36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起 30 日内，完成验收。 A.竣工结论 B.环境保护设施竣工验收申请 C.竣工验收申请 D.建设项目竣工验收合格证书 37、建筑工程一切险承保的内容不包括（ ）。 A.临时工程，如引水、保护堤 B.脚手架 C.租赁物资 D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失 38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（ A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失 B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失 C.一般性盗窃和抢劫 D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失 ）。39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形（ ）。 A.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失 B.灭火或其他救助所造成的损失 C.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失 D.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失 40、建筑工程一切险自（ ）开始生效。 A.开工之日 B.卸载工程物料 C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准 D.交清保费 41、建筑工程一切险的保险终止日应为（ ）。 A.工程竣工验收之日 B.工程验收合格之日 C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日 D.合同双方约定的终止日 42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（ A.最低 B.实际损失 C.损失后评估 D.最高 ）限额。43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（ A.减法 B.无效）。C.收归国家所有 D.限额赔付 44、由（）承担的损失额为免赔额。 A.被保险人 B.投保人 C.施工单位 D.损害责任人 45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定， 第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的 1%――2%，但（ ）没有免赔额。 A.人身伤害 B.搬运损失 C.抢劫受损 D.意外损害 46、 建筑工程一切险因保险期比较长， 保费数额大， 可分期交纳保费， 但出单后必须立即交纳第一期， 而最后一笔保费必须在（ ）交清。 A.一年内 B.两年内 C.三年内 D.工程完工前半年 47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（ A.降低投保限额 B.提前交纳保费 C.交纳补充保险费 D.重填保单 48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（ ）。 A.3 个月 B.6 个月 C.12 个月 D.18 个月 49、劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。 A.7 日 B.10 日 C.30 日 D.60 日 50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受 地省环保部门的许可。 A.移入地 B.移出地 C.途经地 D.接受地 51、 《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、 包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。 A.无害化 B.减轻污染的 C.再生利用 D.消除污染的 52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位 须在开工 （ ） 以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。 A.10 天 B.15 天 C.20 天 D.30 天 53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国家工 程建筑消防技术标准》进行设计，（ ）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防 机构审核。 A.设计单位 ）。B.建设单位 C.施工企业 D.承包单位 54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。 A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、 设计分别发包给几个勘察、设计单位。 B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可将除 建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单 位。 C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、 水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共 利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。 D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。 55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利润分 配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。 A.按照出资比例 B.重新协议 C.请求法院 D.平均 56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳税款， 但是最长不得超过（ ）。 A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.12 个月 57、仲裁裁决书自（ A.作出 B.送达双方当事人 C.双方当事人签收 D.双方当事人同意执行 ）之日起发生法律效力。58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（ A.仲裁委员会可以强制执行 B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁 C.另一方当事人可以向法院提起诉讼 D.另一方当事人可以向法院申请强制执行）。59、 某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司， 承揽了 A 集团公司办公大楼工 程，后因不符合规定质量标准而给 A 集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ ）承担。 A.甲公司 B.乙公司 C.甲公司和乙公司连带 D.甲公司和乙公司按资产比例60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（ A.串通投标罪 B.合同诈骗罪 C.侵犯商业秘密罪 D. 受贿罪）。二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个 错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。） 1、建造师的执业范围包括（）。 A.担任建设工程项目施工的项目经理 B.从事其他施工活动的管理工作 C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标 E.开展建设项目施工管理的培训工作 2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（） A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同 B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同 3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（） A.公民甲从路上检到一个钱包 B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿 C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金 D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊 E.教师戊购买的一张彩票中了大奖 4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（） A.船工张某冒险救人而损坏了船浆 B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾 C.警察钱某勇往直前，生擒了小偷 D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿 E.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋 5、著作权的主体包括（） A.作者 B.著作权人 C.职务作品的著作权人 D.作者工作的辅助人 E.出版社 6、专利权的客体包括（）A.技术秘密 B.计算机软件 C.发明 D.实用新型 E.外观设计 7、发明和实用新型取得专利权的条件是（） A.具有经济价值 B.创造性 C.实用性 D.新颖性 E.先进性 8、 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时， 有权采取下列措施 。 （） A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 B.进入被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正 D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料 E.对发现质量问题的现场进行查封检查 9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人 （）。 A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的 B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就 变更劳动合同达成协议的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（） A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买 B.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以 3 万元购买了一台市值仅 2000 元的笔 记本电脑 C.甲在以 500 元价格向乙推销价值仅 30 元的手表，甲的朋友丙明知此表不值 500 元却在一边说此表 是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了 3 块 D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股 15 元的价格购买了乙公司的 股份 5000 股，但第二天乙公司的股票却跌至每股 10 元以下 E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料 价格大幅下降 11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。 A.买卖合同 B.无偿合同 C.经过法定代理人追认的合同D.纯获利益的合同 E.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同 12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（ A.有仲裁协议 B.有和解协议 C.有具体的仲裁请求、事实和理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.得到法院的许可 13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（ A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭 B.被申请人与申请人达成调解协议 C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭 D.被申请人与申请人自行和解 E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的 ）。 ）。14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。 A.离婚案件 B.涉及国家秘密的案件 C.涉及个人隐私的案件 D.当事人申请再审的案件 E.涉及商业秘密的案件 15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（） A.只能向原审法院申请再审 B.只能向上一级法院申请再审 C.可以向原审法院申请再审 D.可以向上一级法院申请再审 E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审 16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。 A.申请人表示可以延期执行 B.申请人撤销申请的 C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的 D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（） A、因承包商资质不够导致的纠纷 B、因无权代理与表见代理导致的纠纷 C、因联合体承包导致的纠纷 D、因“挂靠”问题而产生的纠纷 E、因履约范围不清而产生的纠纷18、下列行为中，导致中标无效的有（ ）。 A、招标代理机构与招标人、投标人串通 B、招标人限制投标人之间的竞争 C、以他人名义进行投标、骗取中标的 D、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判 的中标候选人以外确定中标人E、在评标委员会依法推荐19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的，（ ）。 A、责令停止违法行为 B、没收违法所得 C、处违法所得 2 倍以上 5 倍以下罚款 D、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任 E、追究刑事责任 20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（ A、取得建造师执业资格证书 B、无犯罪记录 C、无行政处罚记录 D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 E、经所在单位考核合格 ）。参考答案 一、单项选择题 1 C； 2 C； 3 C； 4 B；5 B 6 C； 7 B； 8 A； 9 B； 10. A 11 B； 12 A； 1 3 D； 14 C；15 B； 16 A； 17 ；B 18 B； 19 C； 20 D；21 B； 22 C； 23 A； 24 B； 25 A； 26 C； 27 C； 28 B； 29 C； 30 D；31 A； 32 D； 33 A； 34 C； 35 A； 36 B； 37 D； 38 C； 39 A； 40 C；41 C； 42 D； 43 B； 44 A； 45 A； 4 6 D； 47 C； 48 B； 49 C； 50 B；51 D； 52 B； 53 B； 54 D； 55 D； 56 B； 57 A； 58 D； 59 C； 60 B 二、多项选择题 1.ABC 2. ABE 3. AD 4. CD 5.ABC 6.CDE 7.BCD 8.ABC 9.ABD 10.ABC 11.CDE 12.ACD 13.AC 14.BC 15.CD 16.ACDE 17.ABCD 18.ACDE 19.ABCD 20.ABDE2007 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每个备选项中，只有 1 个最符合题意。） 1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。 a、质量事故处理制度 b、质量事故统计报告制度 c、安全生产责任制度 d、安全生产监督制度 2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。 a、群防群治制度 b、伤亡事故处理报告制度 c、事故预防制度 d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第 10 条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当 自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府 建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 a、30 日 b、60 日 c、15 日 d、90 日 4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况 严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工 的，工程监理单位应当及时向（）报告。 a、建设单位 b、有关主管部门 c、建设行政部门 d、当地人民政府 5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包 合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承 担（）。 a、各自相应的责任 b、连带责任 c、按份责任 d、补充责任 6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管 理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。 a、全部责任 b、次要责任 c、主要责任 d、同等责任 7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用 由（）承担，或者按照合同约定执行。 a、施工单位 b、责任方 c、建设单位 d、暂停决定方 8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活 区的选址应当符合（）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。 本题前后括号的搭配为（ ）a、安全性要求，卫生标准 b、强制性标准，生活标准 c、建设单位要求，规定标准 d、安全标准，最低标准 9、《建设工程安全生产管理条例》第 30 条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗 邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。 a、 特殊防护 b、专项防护 c、强制性保护 d、法定保护 10、 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 支付。 a、施工单位 b、建设单位 c、总承包单位 d、用工单位 意外伤害保险费由 （）11、《建设工程安全生产管理条例》第 38 条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人 员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。 a、施工结束 b、竣工验收合格 c、工程投入使用 d、工程保修期结束 12、《建设工程安全生产管理条例》第 16 条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备 和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。 a、检测合格证明 c、产品合格证明 b、生产（制造）许可证明 d、建筑机械使用许可证明13 建设工程质量必须实行（）监督管理。 a、建设单位 b、建立单位 c、工商行政管理部门 d、政府14、政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规 和强制性标准为依据，以（）为主要内容。 a、工程建设各方主体的质量行为 b、主体结构 d、环境c、地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为 质量 15、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。 a、行政审批 b、施工许可制度和竣工验收备案制度 c、竣工验收 d、质量考核与抽查16、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部 门备案。 a.15 天 b.30 天 c.45 天 d.60 天 17、《建设工程安全生产管理条例》第 21 条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。 a.建设单位的负责人 b.施工单位主要负责人 c.施工单位的专职生产管理人员 d.建设单位的专职生产管理人员 18、自工程竣工验收合格之日起（）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者其他 有关部门按照有关规定予以行政处罚。 a.10 天 b.15 天 c.20 天 d.30 天 19、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报 告。 a.立即 b.在 12 小时内 c.在 24 小时内 d.在 48 小时内 20、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。a.组织竣工验收 b.工程建设完成 c.订立施工监理合同 d.领取施工许可证或者开工报告 21、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（）的装修工程，建设单位要有设计方案。 a.变更工程竣工日期 b.建筑主体和承重结构变动 c.增加工程造价总额 d.改变建筑工程一般结构 22、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘 察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。 a.单位负责人 b.勘察人、设计人 c.注册执业人员 d.项目负责人 23、《建设工程质量管理条例》规定，除（）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。 a.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等 b.建设单位有特殊要求的 c.建设单位申请使用的 d.施工单位申请使用且质量合乎要求的 24、建设工程的保修期，自（）起计算。 a.工程竣工 b.竣工验收合格之日 c.投入使用 d.合同约定 25、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成 的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。 a.质量缺陷的责任方 b.施工单位 c.建设单位 d.修理方 26、对于工程质量的监督管理，我国实行（ a.国务院 b.国家发改委 ）统一监督管理。c.国务院建设行政主管部门 d.国务院质量技术监督部门 27、下列不属于工程建设的强制性标准的是（ ）。a.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量 标准b.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 c.工程建设的特殊技术术语 d.工程建设重要的通用的信息技术标准 28、 （ ）对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说， 是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人来说，是重要的、可操作的处罚依据。 a.工程建设通用标准 b.《工程建设标准强制性条文》 准实用指南》 29、按属性分类，工程建设标准不包括（ a.技术标准 c.建设定额 b.工作标准 d.管理标准 ），对产生的环境影响进行分 ）。 c.《工程建设强制标准》d.《工程建设标30、对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（ 析或者专项评价。 a.环境影响报告书 c.环境影响登记表 b.环境影响报告单 d.环境影响报告表31、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行 政主管部门审查同意的（ a.水土保持方案 c.水利用方案 ）。b.水土安全规划 d.水土利用标准32、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的 资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。 （ ）。a.国务院建设行政主管部门 b.国务院发展与改革委员会 c.省级环境保护行政主管部门 d.国务院环境保护行政主管部门 33、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满 5 年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评 价文件应当报原审批机关重新审核。 原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起 内， （） 将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。 a.10 日 b.15 日 c.30 日 d.90 日34、环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目， 建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（）内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报 告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门， 申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。 a.一个月 b.二个月 c.三个月 d.六个月 35、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（）验收。 a.分期 b.最终一次性 c.同时 d.分阶段36、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起 30 日内，完成验收。 a.竣工结论 c.竣工验收申请 b.环境保护设施竣工验收申请 d.建设项目竣工验收合格证书 ）。 c.租赁物资37、建筑工程一切险承保的内容不包括（ a.临时工程，如引水、保护堤 b.脚手架d.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失 38、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（ a.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失 b.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失 c.一般性盗窃和抢劫 d.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失 39、建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外的情形 （ ）。 a.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失 b.灭火或其他救助所造成的损失 c.由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失 d.建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失 40、建筑工程一切险自（ a.开工之日 b.卸载工程物料 ）开始生效。 )。c.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准 d.交清保费 41、建筑工程一切险的保险终止日应为（ a.工程竣工验收之日 b.工程验收合格之日 ）。c.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日 d.合同双方约定的终止日 42、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（ ）限额。a.最低 b.实际损失 c.损失后评估 d.最高 43、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（ a.减法 b.无效 c.收归国家所有 d.限额赔付 44、由（）承担的损失额为免赔额。 a.被保险人 b.投保人 c.施工单位 d.损害责任人 45、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限 额的 1%――2%，但（ ）没有免赔额。 ）。a.人身伤害 b.搬运损失 c.抢劫受损 d.意外损害 转 46、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第 一期，而最后一笔保费必须在（ ）交清。a.一年内 b.两年内 c.三年内 d.工程完工前半年 47、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保须（ a.降低投保限额 c.交纳补充保险费 b.提前交纳保费 d.重填保单 ）。 ）。48、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（ a.3 个月 b.6 个月 c.12 个月 d.18 个月 49、劳动者解除劳动合同，应当提前（ a.7 日 b.10 日 c.30 日 d.60 日）以书面形式通知用人单位。50、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经 接受地省环保部门的许可。 a.移入地 b.移出地 c.途经地 d.接受地 51、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和 容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。 a.无害化 b.减轻污染的 c.再生利用 d.消除污染的 52、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工 单位须在开工（ 情况。 a.10 天 b.15 天 c.20 天 d.30 天 53、按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照《国 家工程建筑消防技术标准》进行设计，（ ）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安 ）以前向所在地县以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治消防机构审核。 a.设计单位 b.建设单位 c.施工企业 d.承包单位 54、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（）。 a.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘 察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。 b.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同意，可 将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设 计单位。 c.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及 公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。 d.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。 55、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定利 润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。a.按照出资比例 b.重新协议 c.请求法院 d.平均 56、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局）批准，可以延期缴纳 税款，但是最长不得超过（ a.1 个月 b.3 个月 ）。c.6 个月 d.12 个月 ）之日起发生法律效力。57、仲裁裁决书自（ a.作出 b.送达双方当事人 c.双方当事人签收 d.双方当事人同意执行58、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（ a.仲裁委员会可以强制执行 b.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁 c.另一方当事人可以向法院提起诉讼 d.另一方当事人可以向法院申请强制执行）。59、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了 a 集团公司办公大 楼工程，后因不符合规定质量标准而给 a 集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ a.甲公司 b.乙公司 ）承担。c.甲公司和乙公司连带 d.甲公司和乙公司按资产比例 60、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（ a.串通投标罪 c.侵犯商业秘密罪 b.合同诈骗罪 d. 受贿罪 ）。二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个 错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。） 1、建造师的执业范围包括（）。 a.担任建设工程项目施工的项目经理 b.从事其他施工活动的管理工作 c.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 d.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标 e.开展建设项目施工管理的培训工作 2、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（） a.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同 b.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同 c.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益 d.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同 e.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同 3、下列法律事实，应当属于不当得利的是（） a.公民甲从路上检到一个钱包 b.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿 c.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金 d.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊 e.教师戊购买的一张彩票中了大奖 4、下列法律事实中，不属于无因管理的是（） a.船工张某冒险救人而损坏了船浆 b.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾 c.警察钱某勇往直前，生擒了小偷 d.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿 e.台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋5、著作权的主体包括（） a.作者 b.著作权人 c.职务作品的著作权人 d.作者工作的辅助人 e.出版社 6、专利权的客体包括（） a.技术秘密 b.计算机软件 c.发明 d.实用新型 e.外观设计 7、发明和实用新型取得专利权的条件是（） a.具有经济价值 b.创造性 c.实用性 d.新颖性 e.先进性 8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措 施（）。 a.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 b.进入被检查单位的施工现场进行检查 c.发现有影响工程质量的问题时，责令改正 d.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料 e.对发现质量问题的现场进行查封检查 9、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 日以书面形式通知劳动者 本人（）。 a.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由人单位另行安排工作 的 b.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 c.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 d.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不 能就变更劳动合同达成协议的 e.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 10、下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（） a.甲误将一幅赝品字画当作真品购买 b.甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以 3 万元购买了一台市值仅 2000 元 的笔记本电脑 c.甲在以 500 元价格向乙推销价值仅 30 元的手表， 甲的朋友丙明知此表不值 500 元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了 3 块 d.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股 15 元的价格购买了乙公 司的股份 5000 股，但第二天乙公司的股票却跌至每股 10 元以下 e.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑 材料价格大幅下降 11、限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的（）。 a.买卖合同 b.无偿合同 c.经过法定代理人追认的合同 d.纯获利益的合同 e.与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同 12、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（ a.有仲裁协议 b.有和解协议 c.有具体的仲裁请求、事实和理由 d.属于仲裁委员会的受理范围 e.得到法院的许可 13、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（ a.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭 b.被申请人与申请人达成调解协议 c.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭 d.被申请人与申请人自行和解 e.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的 14、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。 a.离婚案件 b.涉及国家秘密的案件 c.涉及个人隐私的案件 d.当事人申请再审的案件 e.涉及商业秘密的案件 15、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（） ）。 ）。a.只能向原审法院申请再审 b.只能向上一级法院申请再审 c.可以向原审法院申请再审 d.可以向上一级法院申请再审 e.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审 16、有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。 a.申请人表示可以延期执行 b.申请人撤销申请的 c.案外人对执行标的提出确有理由的异议的 d.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的 e.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的 17、建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括（） a、因承包商资质不够导致的纠纷 b、因无权代理与表见代理导致的纠纷 c、因联合体承包导致的纠纷 d、因“挂靠”问题而产生的纠纷 e、因履约范围不清而产生的纠纷 18、下列行为中，导致中标无效的有（ a、招标代理机构与招标人、投标人串通 b、招标人限制投标人之间的竞争 c、以他人名义进行投标、骗取中标的 d、对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判 荐的中标候选人以外确定中标人 19、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察设计活动的， （ ）。 a、责令停止违法行为 b、没收违法所得 c、处违法所得 2 倍以上 5 倍以下罚款 d、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任 e、追究刑事责任 e、在评标委员会依法推 ）。20、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（ a、取得建造师执业资格证书 b、无犯罪记录 c、无行政处罚记录 d、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 e、经所在单位考核合格）。参考答案 一、单项选择题 1 c； 2 c； 3 c； 4 b；5 b 6 c； 7 b； 8 a； 9 b； 10. a 11 b； 12 a； 13 d；14 c；15 b； 16 a； 17 ；b 18 b； c； c； 27 c； 28 b；19 c； 20 d；21 b； 22 c； 23 a； 24 b； 25 a； 26 37 d； 3829 c； 30 d；31 a； 32 d； 33 a； 34 c； 35 a； 36 b； 47 c； 48 b； 60 b39 a； 40 c；41 c； 42 d； 43 b； 44 a； 45 a； 46 d； 54 d； 55 d； 56 b； 57 a； 58 d；49 c； 50b；51 d； 52 b； 53 b； 二、多项选择题 1.abc 12.acd 13.ac 2. abe 3. ad59 c；4. cd5.abc6.cde7.bcd 19.abcd8.abc9.abd10.abc11.cde14.bc 15.cd16.acde 17.abcd 18.acde20.abde2008 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共 60 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个符合题意） 场景（一） 建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。 建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建 设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发 出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据场景（一）。回答下列问题。 1.根据 《招标投标法》 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 下列说法中错误的是 和 ， （ A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 ） 。C．施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招 标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（ A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人 4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（ A．建设单位有权要求丙降低报价。 B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任 场景（二） 吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托 给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师 李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1 日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指 令张某全权负责催讨。2008 年 1 月 1 日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠 你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事 宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清 偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。 根据场景（二），回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（ A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（ A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲公司与乙设计院 ）。 ）。 ）。 ）。 ）。7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（ A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育）。C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 3 年 D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼 8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（ A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资 9.从设计任务委托法律关系的角度看， 乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于 （ A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更 10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ ）。 ）。 ） 。 ）。A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断 D．因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12.甲公司的下列行为中，正确的是（ A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税 C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位 场景（三） 甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁 监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居 民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规 定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某 撤离现场。 根据场景（三），回答下列问题。 ）。13.乙施工单位的（ A．企业法人代表 B．主要负责人 C．项目负责人 D．安全生产员）依法对本单位的安全生产全面负责。14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的 （ ）。 A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避难权 D．请求赔偿权 15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（ A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司 16.该施工现场的安全生产责任应由（ A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司 17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当 （ ）支付。 A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定 18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（ A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理 C．审查专项施工方案 D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（ A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 ）。 ）。 ）负总责。 ）负责上报当地安全生产监管部门。20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（ 必须具备的条件。 A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险）不是施工企业取得安全生产许可证21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（ A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修 22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（ A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中 C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景（四））。）。具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓， 该工程地下一层， 地上九层， 预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经 公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求 更换外墙保温材料。 根据场景（四），回答下列问题。 23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（ A．组织工程竣工验收 B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标 24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ 左右的比例预留保留金。 A．结算总额 5% B．预算总额 5% C．预算总额 10% D．结算总额 10% 25.根据《建设工程质量管理条例》，（ 求。 A．建设单位 B．监理公司 ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要 ） ）。C．施工单位 D．设计单位 26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（ A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书 27.建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。 ）。A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（ A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准 29.施工过程中的质量控制文件应由（ A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（ A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告 31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定， （ A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块 32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（ A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守 D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定 ）。 ）无需取样送检，即可用于工程。 ）中。 ）收集和整理后进行立卷归档。 。 ）履行。场景（五） 某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：根据场景（五），回答下列问题。 33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（ A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④ 34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（ A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤ 35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（ A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识 36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5 日以前向（ 情况。 A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办 C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门 37.应在施工现场的（ A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口 ）处设置明显的安全警示标志。 ）申报环境噪声污染防治 ）。 ）区域。 ）居住。38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施 D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性 场景（六））。施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单 位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商， 约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货， 并就合同转让一事书面通知了 施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。 施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。 根据场景（六），回答下列问题。 39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（ A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商 D．水泥厂与材料供应商共同 40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（ A．发生变更 B．效力待定 C．无效 D．未发生变更 41.水泥厂转让合同的行为在（ B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意 42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（ A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序 43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（ A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B．无权要求水泥厂继续履行合同 C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 ）。 ）。 ）后有效。 ）。 ）承担责任。A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位场景（七） 2007 年 9 月 20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9 月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。 9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到 时付款。 根据场景（七）。回答下列问题。 44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（ A．无效 B．有效 C．可变更、可撤销 D．效力待定 45.该定金合同的生效日期为（ A．9 月 20 日 B．9 月 28 日 C．9 月 29 日 D．9 月 30 日 46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（ A．施工单位承担 B．建材商承担 C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4 47.如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明 示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。 A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元 D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元 48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时， 施工单位（ ）。 A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定 场景（八） 甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的 还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两 ）。 ）。 ）合同。年还款协议，并通知了保证人。 根据场景（八），回答下列问题。 49.甲与乙签订的有效合同属于（ A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同 50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（ A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 51.该保证合同主体是（ A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙 52.下列不属于保证合同的内容是（ A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权 53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（ A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证 场景（九） 甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约 定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给 甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。 根据场景（九），回答下列问题。 ）。 ）承担。 ）。 ）。 ） ）。55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭）承担。 .56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（ A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院）。C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施 57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为 15 万元，则仲裁庭应按（ A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任 C．张某 D．王某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（ A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时 59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（ A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院 60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（ A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行 C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁 二、多项选择题（共 20 题。每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少 有 1 个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。 场景（十） 甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0 个月，由丙监理公司负责监理。 甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房 屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情 ）。 ）申请撤销裁决。 ）发生法律效力。 ）意见作出。况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利 根据场景（十），回答下列问题。 61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的 50% E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。 ）A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款 63.乙施工单位的企业资质可能是（ A．特级 B．一般 C．二级 D．三级 64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（ A．注册土木（岩土）工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师 65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（ A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理 场景（十一） 某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工 阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用 包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收 并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合 格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。 根据场景（十一）。回答下列问题。 ）。 ）。 ）。66.对该设备损失承担责任的有（ A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构）。67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录）。D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E．审查乙公司的质量管理体系 68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为， 其中不符合 《建设工程质量管理条例》 （ 的有 A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 69.电信公司的安全责任包括（ A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施 C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期 E．自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案 70.以下安全责任中，（ A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施 C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品 E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训 71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（ A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低