工程花呗欠款多久被起诉,超过合同期三年,怎么要回，起诉能得到法律支持吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-06 00:47 标签： 欠款起诉书
当前位置: =>
工程欠款起诉书范本
民事起诉状
原告：xxxx市桓台县邢家建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑
流动资金：169.5万元
何时经何部门批准开业；19xx年3月份经桓台县基建局批准
地址及电话：桓台县邢家乡刑家村、邢家总机转xx
开户银行：xx市历下区办事处，账号：
法定代表人姓名：伊xx职务：公司经理被告：xx市职工教育培训中心
地址：南效宾馆东路xx号
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失元。其中：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793. 08元；
（二）结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款66913. 30元，应付给乙方工程款元；
（三）赔偿乙方的经济损失： (1) 19xx年至1989年拖欠款 的滞纳金54595.88元； (2) 19xx年2月至6月设备闲置费 57979. 30元。事实与理由
19xx年12月1日，桓台县建筑工程总公司邢家公司（原告，以下简称乙方）同x／市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是&议标形式，包工包材料&。承包额为元。开工日期定为19xx年12月25日；竣工日期定为19xx年9月3。日。合同签订后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因土地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到19xx年6月19日乙方才正式开工。在长达1&天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期闲置无用，给乙方经济上造成损失达80590. 73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元至今不承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后，于19xx年6月25日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于19xx年11月1日完工，三幢楼均经／／市建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交x／市建设银行校准定案，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 21793. 08元。
从19xx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程施工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、围墙等多项零建工程，但价值元的工程款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于19xx年12月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推脱，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款，给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：&公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任&。《经济合同法》第三十九条第二款一至五项和《建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二款一至五项规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款：按银行有关逾期付款办法或 &工程价款结算办法&的有关规定处理。此致
xx市历下区人民法院
起诉人：桓台县建筑工程总公司
邢家公司（盖章） 19xx年9月22日第1页 / 总2页&&&&
工程欠款起诉书范本相关
法律文书阅览排行
法律文书兴趣排行大家都在搜：李久凯律师
微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
欠款起诉期限是多久,超过诉讼时效怎么处理
3067人阅读 来源：律师365
实践中，很多纠纷都是通过方式解决的，而这个时候当事人就需要详细了解欠款纠纷的问题了。那么你知道法律规定的期限也就是诉讼时效是多久吗？详细内容请阅读律师365小编下文讲解。一、欠款起诉期限是多久(一)欠款的诉讼时效——2年。(二)欠款的诉讼时效如何计算?从诉讼时效的角度看，如果欠款注明了还款日期，那么诉讼时效就从还款日期的次日起计算两年。如果没有注明还款日期，则表明该合同系履行期限不明确的合同，和对履行期限不明确的合同如何履行均有规定。《合同法》第206条规定：“借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。”二、欠款超过诉讼时效怎么处理?1、超过，尽量考虑通过友好协商，促进当事人双方就原欠款、达成的还款协议。然后根据日法复【1997】4号《最高人民法院关于超过诉讼时效期间当事人达成的还款协议是否应当受法律保护问题的批复》之规定处理：“超过诉讼时效期间，当事人双方就原达成的还款协议，属于新的、债务关系。根据《中华人民共和国民法通则》第九十条规定，该还款协议应受法律保护。”2、如果超过诉讼时效，当事人双方无法协商的，一方可以考虑向对方发出催收到期款项通知单。因为日最高人民法院审判委员会第1042次会议通过的法释【1999】7号《最高人民法院关于超过诉讼时效期间借款人在催款通知单上签字或者盖章的法律效力问题的批复》指出：“根据《中华人民共和国民法通则》第四条、第九十条规定的精神，对于超过诉讼时效期间，信用社向借款人发出催收到期贷款通知单，在该通知单上签字或者盖章的，应当视为对原债务的重新确认，该关系应受法律保护。”所以，在超过诉讼时效之后，借款人法律地位虽然不一定等同于信用社，但是仍然可以考虑采取这种措施，总比毫无办法强吧。3、需要注意的是，如果欠条所针对的对象是拖欠的租金，那么诉讼时效仍然按照一年处理。根据日法研【号《最高人民法院研究室关于对债务人因欠付租金而出具的“欠款结算单”不适用普通诉讼时效的复函》之规定：租赁人因欠付租金而出具的“欠款结算单”只表明未付租金的数额，并未改变其与债权人之间的租赁关系。因此，租赁合同当事人之间就该欠款结算单所发生纠纷的诉讼时效期间适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十六条的规定。通过上文的讲解，相信你已经知道欠款纠纷的诉讼时效也就是期限是多久了吧，一般情况下是2年，但是不同的欠款纠纷起算的时间点不同，这也是当事人需要格外注意的地方。如果你对此还有疑问的话，可以直接来电咨询我们律师365的在线律师。延伸阅读： &看完还有疑问？拨打咨询热线：400- ，律师在线为您解答
补偿不合理，提高征地拆迁补偿，立即拨打律师维权热线：
朝阳区个人债务律师
擅长，个相关案例
相关知识推荐
相关咨询推荐
地区找律师
热门个人债务法律百科
生活中，欠条的使用是极其广泛的，这是在日常生活中常见的为证明一方欠另一方财物而立下的字据。很多时候欠条也是可以作为证据使用的。关于欠条，大部分比较想了解其格式、有效期等等内容，律师365为您做详细介绍。
专业律师权威解答
注：我们将对您的联系信息严格保密
专业律师专业解答
一站式服务
案情关键词
400-64365-00
服务时间：周一至周六8：00~22:00，
提供法律咨询解答和找律师服务
热门法律百科
291581人看过 1 78957人看过 2 69361人看过 3 26102人看过 4 23269人看过 5 14611人看过 6 9945人看过 7 9885人看过 8
其他人正在看
303307次阅读 104121次阅读 102914次阅读 84754次阅读 67462次阅读 66834次阅读
个人债务最新咨询
律师365，优质法律服务平台
400-64365-00
服务时间：周一至周六8：00~22:00
||||网站地图|
Copyright(C) 成都六四三六五科技有限公司 版权所有 蜀ICP备号 增值电信业务经营许可证(川B2-)

我要回帖

更多关于 欠款起诉书 的文章

 

随机推荐