简述承包商提出施工合同索赔赔的条件有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-26 04:43 标签： 简述合同索赔的程序
以下试题来自：
单项选择题FIDIC施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先(
)。A．协商解决B．提交给工程师C．提交争端裁决委员会D．提示仲裁机构
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A．设计单位负责人B．设计负责人C．专业设计人员D．所有设计人员2A．委托人B．承包人C．独立D．双方3A．15B．30C．42D．604A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任5A．由承包人负责赔偿B．由发包人重新采购C．由工程师确定赔偿责任D．由承包人和发包人共同承担责任
热门相关试卷
最新相关试卷安全检查中...
请打开浏览器的javascript，然后刷新浏览器
< 浏览器安全检查中...
还剩 5 秒&各地资讯当前位置： >>
>> 文章内容
简答题 （五）背景材料
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
(1)承包商的索赔要求成立的条件是什么?
(2)由于光缆异地采购引起的费用增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用光缆单价每米提高0．5元人民币的索赔要求。该索赔要求是否可以被批准，为什么?
(3)若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算?
(4)由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元／d(此费率已经核准)和利润损失费人民币2000元／d的索赔要求，共计索赔款57．2万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元?
(5)在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金，为什么?
参考答案：
分析与答案&
对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，特别是在出现共同延误情况下工期延长和费用索赔的处理原则与方法，以及竣工拖期违约损失赔偿金的处理原则与方法。&
(1)承包商的索赔要求成立须同时具备如下四个条件：&
1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；&
2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；&
3)造成的费用增加或工期损失不是承包商承担的风险；&
4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。&
(2)因光缆异地采购而提出的索赔不能被批准，原因是：&
1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；&
2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；&
3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的光缆质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现将用光缆质量问题，其相关风险应由承包商承担。&
(3)不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。&
(4)可以批准的延长工期为l9d，费用索赔额为30万元人民币。&
(5)业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。&
责编：上一篇:下一篇:相关推荐?????热点推荐&123报考指南编辑推荐????????12345考试题库模拟试题历年真题????????论坛热帖12345678EPC合同条件下的承包商索赔与业主索赔因素探讨
Study on Conditions for Contractor's and Employer's Claim in the Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project
EPC合同承包模式是现在国内外流行的一种承包模式,业主通过项目总包的方式确保了投资金额和投产时间,并转嫁总包商绝大部分风险,增加了盈利几率.本文分析在EPC合同条件下承包商对业主和业主对承包商的可能索赔因素,并提出了有效的风险防范措施.
CHEN Hua-wei
YU Shao-bo
中国东方电气集团公司工程分公司,四川成都,610036
年，卷(期)
机标分类号
本文读者也读过
加载中，请稍候
．客服电话
&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)索赔的合同依据分类有哪些？
索赔的合同依据分类有哪些？
合同依据分类法在国际工程承包界是众所周知的。它是在确定经济补偿时，根据工程合同文件来判断，在哪些情况下承包商拥有经济索赔的权利。
1．合同规定的索赔
合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，在合同解释上被称为明示条款，或称为明文条款。
2．非合同规定的索赔
非合同规定的索赔亦被称为&超越合同规定的索赔&，即承包商的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这一种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的合同条款，在合同管理工作中被称为&默示条款&，或称为&隐含条款&。
3．道义索赔
这是一种罕见的索赔形式，是指通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。因在合同条款中找不到此项索赔的规定，这中经济补偿，称为道义上的支付，或称优惠支付。道义索赔俗称为&通融的索赔&或&优惠索赔&。这是施工合同双方友好信任的表现。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机：

我要回帖

更多关于 简述合同索赔的程序 的文章

 

随机推荐