工程劳务分包有专门的合同范本吗推荐回答：编号：______________发包人：_____________________________________承包人：_____________________________________分包工程名称：_______________________________施工地址：____________________________区（县）发包人（全称）：________________________________承包人（全称）：________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：______________________________________________1.2 工程概况：______________________________________________1.3 分包工作内容：__________________________________________范围包括：__________________________________________________1.4 工程监理单位（全称）：________________________________第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条 合同价款4.1 合同价款为：_________元（人民币）?大写：_________元?4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）4.2.2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日；水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______；②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________；③分项工程承包：外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米；水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米；内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________. ?4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）??4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.第八条 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________承包人自备的工具为：______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___％，服从发包人的统筹安排，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向___________人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。我和他人签订了一份劳务协议书。约定开工时间为交了二万元保证金。到现在也没有开工，也问题详情：我签订份劳务协议书约定工间交二万元保证金现没工退我保证金请问种情况我该办推荐回答：您违约所您按照协议书规定违约责任要求履行义务劳务分包合同范本在哪里买推荐回答：廉 政 合 同 格 式 根据交通部《关于交通基础设施建设加强廉政建设若干意见》及关工程建设、廉政建设规定做工程建设党风廉政建设保证工程建设高效优质保证建设资金安全效使用及投资效益建设工程项目（全称）（简称甲）与施工单位（全称）（简称乙）特订立合同1．甲乙双权利义务 （1）严格遵守党政策规定家关律规及交通部关规定（2）严格执行（项目名称）工程合同文件自觉按合同办事（3）双业务坚持公、公、诚信、透明原则（律认定商业秘密合同文件另规定除外）损害家集体利益违反工程建设管理规章制度（4）建立健全廉政制度展廉政教育设计廉政告示牌公布举报电监督并认真查处违违纪行（5）发现业务违反廉政规定行及提醒纠权利义务（6）发现严重违反合同义务条款行向其级关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结权利2．甲义务 （1）甲及其工作员索要或接受乙礼金、价证券贵重物品乙报销任何应由甲或甲工作员支付费用等（2）甲工作员参加乙安排超标准宴请娱乐；接受乙提供通讯工具、交通工具高档办公用品等（3）甲及其工作员要求或者接受乙其住房装修、婚丧嫁娶、配偶工作安排及境、旅游等提供便等（4）甲工作员及其配偶、事与甲工程关材料设备供应、工程包、劳务等经济等（5）甲及其工作员任何理由向乙推荐包单位或推销材料要求乙购买合同规定外材料设备（6）甲工作员要秉公办事准营私舞弊准利用职权事各种偿介安排施工队伍3．乙义务 （1）乙任何理由向甲及其工作员行贿或馈赠礼金、价证券、贵重礼品（2）乙任何名义甲及其工作员报销应由甲单位或支付任何费用（3）乙任何理由安排甲工作员参加超标准宴请及娱乐（4）乙甲单位购置或提拱通讯工具、交通工具高档办公用品等4．违约责任 （1）甲及其工作员违反本合同第、二条按管理权限依据关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪移交司机关追究刑事责任；给乙单位造经济损失应予赔偿（2）乙及其工作员违反本合同第、三条按管理权限依据关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲单位造经济损失应予赔偿；情节严重甲建议交通工程建设主管部门给予乙至三内进入其主管交通工程建设市场处罚5．双约定：本合同由双或双级单位纪检监察机关负责监督执行由甲或甲级单位纪检监察机关约请乙或乙级单位纪检监察机关本合同执行情况进行检查提本合规定范围内裁定意见6．本合同效期甲乙双签署起至该工程项目竣工验收止7．本合同作（项目名称）工程施工合同附件与工程施工合同具同等律效力经合同双签署立即效8．本合同式四份由甲乙双各执份送交甲乙双监督单位各份甲： (单位全称) (盖章) 乙： （单位全称）（盖章）定 代 表：定 代 表： 或 或 其授权代理： （职务） 其授权代理： （职务） （姓名急求通信管道工程施工合同范本！悬赏10！！！问题详情：本某厂区承包通信管道建设工程现急需与厂签订施工合同请家帮忙给份详细通信管道建设合同范本各位姐哥叔嫂哪位做面工程签订合同传让本参考行谢、谢谢、再谢谢、、、、推荐回答：顺便给我,,.,,有没有领造价员证时的劳动合同范本推荐回答：造 价 管 理 岗 位 承 包 合 同甲方:乙方： 全国建设工程造价员甲方承建项目一期工程，为了加强该项目的工程造价管理，特聘任乙方担任该项目项目部的造价负责人。为了明确双方的责任和经济关系，根据我国有关法律及相关规定，经双方协商，达成以下合同条款：一、乙方的工作内容：根据该项目的特殊情况，乙方全面负责建设工程 有限公司项目部（一期项目工程）对内对外造价管理的全部工作内容。对项目部各施工队每月进行已完工程量审核月形象进度产值和竣工结算造价的核定；每月向建设单位报送已完成工程量报表和月形象进度产值报表；按《建设工程施工合同》的约定编制工程竣工结算书并参加工程竣工结算审计。二、乙方的劳务工资费用：按项目一期工程竣工结算审计总造价的2.3‰ 计算。三、劳务工资费用支付方式：1、本项目工程施工期间，甲方支付乙方劳务工资费用的计算基数，暂按本项目一期工程的投资金额元约定。2、本项目一期各单位工程基础工程完成，乙方将工程形象进度产值报表报送建设单位后10日内，甲方按本合同约定的劳务工资费用计算基数的5%支付乙方。3、在本项目一期各单位工程主体结构工程竣工验收后，乙方将各单位工程主体结构工程的工程量和形象进度产值报表报送建设单位后10日内，甲方按本合同约定的劳务工资费用计算基数的35%支付乙方。4、在本项目一期的全部工程内容竣工验收后，乙方将本项目一期全部工程内容的竣工结算报告书全部报送建设单位签收后10日内，甲方按本合同约定的劳务工资费用计算基数的30%支付乙方。5、乙方在本项目一期全部工程内容的竣工结算对内全部审核完毕，甲方与各施工队负责人签字认可，双方办妥竣工结算手续；对外与建设单位的竣工结算审计完毕，甲方与建设单位负责人签字认可并办理竣工结算手续后，甲方按本项目一期工程的竣工结算审计总造价的2.3‰计算乙方的实际岗位承包劳务工资费用。以岗位承包劳务工资费用总金额扣减甲方历次支付给乙方的劳务工资费用，余额甲方在双方办理结账手续后30天内支付给乙方。四、乙方必须严格履行甲方制订的《项目部造价负责人岗位职责》的各 项职责。五、若因乙方人员责任心不强或者专业工作失误导致甲方的经济损失由 乙方负责赔偿。六、乙方应对所安排在施工现场的资料员进行安全教育，并对他（她） 们的安全负责。七、乙方必须聘请具有有效执业资格证、人品素质好、业务水平高的建 设工程造价工程师或造价员组成本项目项目部造价管理班子，负责安排满足本工程项目一期工程造价管理工作的造价人员在现场办公室全日制上班。乙方聘请的所有造价人员在参加本项目一期工程造价管理期间的工资均由乙方承担支付责任，甲方不再承担任何费用。乙方聘请的造价人员必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。否则，甲方有权责令乙方更换人员。必须由乙方负责处理的事项乙方必须亲力亲为。八、合同有效期间：从签订本合同之日起至项目一期全部工程内容对内 部各施工队报送的竣工结算审核完毕、甲方与各施工队负责人签字认可；对外，甲方报送给建设单位的竣工结算审计全部进行完毕，甲方与建设单位负责人签字认可并办理完竣工结算手续，所有造价管理工作完成时止。九、甲方不得无故解除本合同，乙方亦不得无故解除本合同，否则，给 对方造成的损失由违约方全部承担。十、未尽事项，双方协商解决。十一、本协议一式三份、甲方二份、乙方一份，双方签字生效。甲 方： 乙 方：负责人： 负责人：代理人： 代理人：合同签订日期：2014年 月 日我是2015年3月份入职公司的，当时什么都没签，到七月份公司叫我们签了一份7月到8月的劳务协议！那问题详情：我20153月份入职公司都没签七月份公司叫我签份7月8月劳务协议我公司劳关系劳务关系我申请劳仲裁没签劳合同赔双倍工资我银行工资流水证明赢推荐回答：证明劳关系存种稳赢施工组织设计怎么写？问题详情：我施工进度表做明白推荐回答：施工组织设计步骤由于施工工程项目同所要求编制组织设计内容所同其步骤基本同异致按步骤进行(1)收集编制依据文件资料1)工程项目设计施工图纸2)工程项目所要求施工进度要求3)施工定额、工程概预算及关技术经济指标4)施工配备劳力、材料机械装备情况5)施工现场自条件技术经济资料(2)编写工程概况主要阐述工程概貌、特征特点及关要求等(3)选择施工案、确定施工主要确定工程施工先顺序、选择施工机械类型及其合理布置．明确工程施工流向及流水参数计算确定主要项目施工等(总设计需先做施工总体布署案)(4)制定施工进度计划包括部项工程量计算、绘制进度图表进度计划调整平衡等(5)计算施工现场所需要各种资源需用量及其供应计划(包括各种劳力、材料、机械及其加工预制品等)(6)绘制施工平面图(7)其提关工质量通病易于发安全问题环节订防治措施、制定降低本(节约劳力、材料、机具及临设施费等)具体措施、超奖减罚等具体要求技术经济指标施工组织设计编制程序、施工组织设计编制程序（）计算工程量通利用工程预算工程量工程量计算准确才能保证劳力资源需要量计算确层段流水作业合理组织故工程必须根据图纸较准确定额资料进行计算工程层段按流水作业施工工程量应相应层段计算（二）确定施工案施工组织总设计已原则规定则该项工作任务进步具体化否则应全面加考虑需要特别加研究主要部、项工程施工施工机械选择整单位工程施工具决定性作用具体施工顺序安排流水段划需要考虑重点（三）组织流水作业排定施工进度根据流水作业基本原理按照工期要求、工作面情况、工程结构层段影响及其素组织流水作业决定劳力机械具体需要量及各工序作业间编制网络计划并按工作排施工进度（四）计算各种资源需要量确定供应计划依据采用劳定额工程量及进度决定劳量（工单位）每工需要量依据关定额工程量及进度计算确定材料加工预制品主要种类数量及其供应计划（五）平衡劳力、材料物资施工机械需要量并修进度计划根据劳力材料物资计算绘制相应曲线检查其平衡状况发现高峰或低谷即应进度计划作适调整与修改使其尽能趋于平衡便使劳力利用物资供应更合理（六）设计施工平面图施工平面图应使产要素空间位置合理、互干扰能加快施工进度二、施工组织设计编制（）施工案制订原则内容1．施工案制订原则（1）制订案首先必须实际发切实行符合现场实际情况实现能性制订案资源、技术提要求应该与已条件或定间能争取条件相吻合否则能实现切实行范围内尽量求其先进快速（2）满足合同要求工期按工期要求投入产交付使用发挥技资效益民经济发展具重意义所制订施工案必须保证竣工间符合合同要求并能争取提前完施工组织要统筹安排均衡施工技术尽能采用先进施工技术、施工工艺、新材料管理采用现代化管理进行态管理控制（3）确保工程质量施工安全工程建设百计要求质量第保证施工安全社要求制订案应充考虑工程质量施工安全并提保证工程质量施工安全技术组织措施使案完全符合技术规范、操作规范安全规程要求（4）合同价控制尽量降低施工本使案更加经济合理增加施工产盈利施工本直接费（工、材料、机具、设备、周转性材料等）间接费找节约途径采取措施控制直接消耗减少非产员2．施工案制订内容施工案包括内容主要：施工确定、施工机具设备选择、施工顺序安排、科施工组织、合理施工进度、现场平面布置及各种技术措施施工案前两项属于施工技术问题四项属于科施工组织管理问题（1）施工确定：施工施工案核内容具决定性作用施工经确定机具设备选择能满足要求基本依据施工组织基础进行（2）施工机械选择：确拟订施工案选择施工机械合理组织施工关键二者相互紧密联系施工技术必须满足保证施工质量提高劳产率加快施工进度及充利用机械要求做技术先进经济合理；确选择施工机械能使施工更先进、合理、经济施工机械选择与坏程度决定施工案优劣（3）施工组织：施工组织研究施工项目施工程各种资源合理组织科施工项目通施工完进行种即施工需要量各种各建筑材料施工机械、机具具定产经验劳技能劳者并且要些资源、按照施工技术规律与组织规律及设计文件要求空间按照定位置间按照先顺序数量按照同比例合理组织起让劳者统指挥行由同劳者运用同机具同式同建筑材料进行加工（4）施工顺序安排：施工顺序安排编制施工案重要内容施工顺序安排加快施工进度减少工机械停歇间并能充利用工作面避免施工干扰达均衡、连续施工实现科组织施工做增加资源加快工期降低施工本（5）现场平面布置：科布置现场使施工机械、材料减少工二搬运频繁移施工机械产费用节省现场搬运费用（6）技术组织措施：技术组织保证选择施工案实施措施包括加快施工进度保证工程质量施工安全降低施工本各种技术措施采用新材料、新工艺、先进技术建立安全质量保证体系及责任制编写工序作业指导书实行标准化作业采用网络技术编制施工进度等（二）工程施工进度安排原则、依据作用1．工程施工进度安排原则（1）符合合同条款关进度要求；（2）先进行通努力完调参加施工员积极性主性；（3）符合家政策、律规．（4）结合项目部施工能力切合实际优化安排施工进度；（5）满足企业工程项目要求施工进度目标；（6）保证施工程施工均衡性连续性；（7）利节约施工本保证施工质量施工安全；（8）应用网络计划技术编制施工进度计划力求科化能增加资源条件尽量缩短工期2．工程施工进度安排依据（1）合同工期依据安排竣工间；（2）设计图纸、定额资料等；（3）机械设备主要材料供应及货情况；（4）项目部能投入施工力量及资源情况；（5）工程项目所水文、质等面自情况；（6）工程项目所资源利用情况；（7）影响施工经济条件技术条件；（8）工程项目外部条件等3．工程施工进度安排作用（1）规定各项工程施工顺序竣工间；（2）各施工程指明确定施工期依据确定各作业施工所必需劳力、机械设备各种技术物质供应计划；（3）组织施工现场其管理工作施工进度安排项目施工组织设计起着主导作用直接影响工程项目施工本施工质量安全安排导致工期延误增加施工现场各项费用支使工程项目经济效益社效益受严重影响（三）资源、供应计划作用及编制要求1．资源供应计划作用施工案确定施工顺序、施工、作业组织形式确定指导所需资源、计划编制需采用机械化施工提所需各种机械使用计划；若力施工提劳力使用计划施工顺序确定制定周转性材料等计划施工进度安排确定保证施工进度实现应编制资源供应计划避免停工待料施工进度产影响资源供应计划与施工本着密切关系特别材料供应计划编制定要切合实际既要保证施工需要要保证施工进度加快需要否则计划增加施工本计划影响施工进展资源供应计划关系项目流资金周转资源供应计划编制优劣与流资金周转率利用率直接关系2．资源供应计划编制要求（1）明确编制资源供应计划指导思想提高经济效益降低施工本目编制资源供应计划工程项目部各职能部门都要参加编制投标由施工技术部门编制做按质、按量、适、适、适价、经济合理、套齐备供应工程项目建设所需材料保证施工顺利进行完项目建设（2）按质按工程设计所提供质量标准确选用品种、规格并能满足相应质量要求能低于设计要求否则工程质量合格；高于要求则材料费用增加引起工程造价增加（3）按量指进货量、储存量供应量要能满足施工需要要定余量能满打满算否则少造停工待料；造积压浪费资金（4）适按施工进度材料需要量要求短储存间批、期均衡供应现场早费用增加；晚造窝工（5）适价指购进材料单价尽量超工程预算价格（6）经济合理指质量、价格低（7）套齐备指材料供应要符合项目建设配套要求；齐则配套项目能性完（四）施工平面布置内容设计原则1．内容（1）原形物；（2）沿线产、行政、等区域规划及其设施；（3）沿线便道、便桥及其临设施；（4）基本产、辅助产、服务产设施平面布置；（5）安全消防设施；（6）施工防排水临设施；（7）主要结构物平面位置等2．设计原则（1）充利用原形、物少占农田制宜降低工程本；（2）充考虑水文、质、气象等自条件影响；（3）场区规划必须科合理；（4）场内运输形式选择及线路布设应尽量减少二倒运缩短运距；（5）切设施布局必须满足施工进度、、工艺流程及科组织产需要；（6）必须符合安全产、保安防火文明施工规定要求（五）技术组织措施技术组织措施工程项目施工组织设计内容技术组织措施施工案补充内容些技术与组织面内容施工案能完全反映通技术组织措施反映技术组织措施主要反映工程项目质量、工期、安全、环保等面要求做1．施工进度组织措施主要内容（1）施工进度控制及态管理；（2）施工各协调；（3）施工现场管理；（4）施工进度管理岗位责任制及管理制度；（5）项目各职能部门保障工作等；（6）施工进度直接关系协调控制2．施工质量技术组织措施主要内容（1）建立完善质量保障体系落实质量管理组织机构明确质量责任；（2）建立项目质量监控流程；（3）实行各项质量管理制度及岗位责任制；（4）设立重点、难点及技术复杂部、项工程质量控制点；（5）技术复杂、易质量问题施工措施；（6）冬、夏两期施工措施；（7）工序作业指导书等3．施工安全技术组织措施主要内容（1）安全施工组织落实；（2）安全施工监控；（3）安全施工目标；（4）安全施工技术措施计划；（5）重点工程施工安全要求；（6）施工安全制度及岗位责任制；（7）安全素控制点设立；（8）安全教育、安全技术措施交底4．施工环境保护组织措施主要内容（1）规范施工现场场容保持作业环境整洁卫；（2）减少施工周围居民环境影响；（3）环境保护组织、落实及各种责任制；（4）施工现场固体废弃物处理处置；（5）严格控制强噪声作业间；（6）严格控制噪声元故甩打模板高音喇叭；（7）施工废水、废油污染处理等5．其关面技术组织措施（1）品保护措施；（2）突发事故防范措施；（3）消防保卫措施；（4）与各协作单位配合服务承诺措施；（5）拆迁配合承诺措施；（6）工程交验服务措施施工组织设计编制程序建设工程施工合同纠纷属于劳动合同纠纷吗推荐回答：施工合同劳务合同或者说劳资合同认都属于合同纠纷展开全部下一篇：弱电工程施工合同范本合同编号：_________甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：______装修施工合同范本 发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_______________家庭装修工程施工合同把握几点就不会上当受骗？ 对讲诚信的家装公司来说，合同等于一张废纸。建筑工程施工合同具有非常重要的作用，因为施工过程中的一种依据。建筑施工的企业必须要围绕着这个协议的规定开展。现在有不少人对家居进行墙体保温工程，墙体保温是一项节能环保绿色工程，最简单的就是有利于建筑保持冬暖夏凉，这生活更舒适，但工程施工需要签订施工室内装修合同范本 委托方（甲方）：_________ 承接方（乙方）：_________ 工程项目：_________ 甲、乙双方经友好洽谈房屋装修合同范本工程概况1. 工程名称：__________________________________。在墙面装修过程中，想要发挥整体的装修效果，除了选材之外，油漆工程施工工艺也很重要，好的装修师傅懂得运用油漆工程的特质，将我们所希望表达的呈现在家庭装修中，木工工程也是不可获取的装修工程，主要涉及到柜子的制作还有木地板的施工，虽然看起来简单，具体施工却不然，在木工工程施工时有很多学店面租赁合同范本 出租方：（以下筒称甲方） 承租方：（以下筒称乙方） 甲方将出租给乙方经营使用，经双方共同协商，特订立本合同，以便共同遵守。