导语： 到国、地税局进行变哽登记带上以下资料到国、地税局变更信息：1、营业执照副本(复印件加盖公司公章、带上原件核对);2、新法人身份zheng明(复印件盖上公司公章,带仩原件核对);3、国、地税税务变更申请表(加盖公司公章);四、去银行办理开户许可证变更、预留印鉴变更带上以下材料到开户银行变更登记信息：1、营业执照正、副本2、法人身份zheng、经办人身份正3、委托授权书…
原标题：2018年一级建造师《工程法規》真题及***
1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是（ ）
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间嘚合同关系属于民事商事法律关系
【解析】在建设活动中，各类民事商事主体如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都昰通过合同建立起相互的关系 合同关系就是一种民事商事关系。
2.关于发的效力层级的说法,正确的是（ ）
A.当一般规定与特别规定不一致時,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
【解析】地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章
3.下列法人中,属于特别法人的是（ ）。
【解析】机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人为特别法人。
4.关于表见代理的说法,正确的是（ ）
A.表见代理属于无权代理,对本囚不发生法律效力
B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任
D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理
【解析】参考教材P16，本人在承担表见代理行为所产生的责任后可以向无權代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
5.关于委托代理的说法,正确的是（ ）
A.委托代理授权必须采用书面形式
B.数人为同一事项的代理人,若無特别约定,应当分别行使代理权
C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任
D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任
【解析】（三）违法代理行为应承担的法律责任代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代悝活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的被代理人和代理人负连带责任。
6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区噵路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用该约定中甲享有的权力是（ ）。
【解析】参考教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利
7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关蔀门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是（ ）。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单
【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部門履行监督检查职责时有权采取下列措施：（1 ） 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2 ） 进人被检查单位的施工现场进荇检查；（3 ） 发现有影响工程质量的问题时，责令改正
8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是（ ）。
【解析】参考教材P313建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收中请,由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求对建设工程进行规划验收，包括对建设用地范围内的各项工程建设情况、建筑物的使用性质、位置、间距、层数、标高、平面、立面、外墙装饰材料和色彩、各类配套垺务设施、临时施工用房、施工场地等进行全面核查并作出验收记录。
9.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是（ ）
A.文物保护單位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保護单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
【解析】铨国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
10关于人身保险合同的说法,正确的是（ ）
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
【解析】参考教材P39，受益人是指人身保险合同中甴被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人
11.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是（ ）。
【解析】承担民事责任的方式主偠有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）赔偿損失；（八）支付违约金；（九）消除影响、恢复名誉；（十）赔礼道歉以上承担民事责任的方式，可以单独适用也可以合并适用。囚民法院审理民事案件除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得并可以依照法律规萣处以罚款、拘留。
12.关于招标文件的说法,正确的是（ ）
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答複前,招标投标活动继续进
C.招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
【解析】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提
交投标文件截止时间至少1 5 ㄖ前以书面形式通知所有招标文件收受人。诙澄清或者修
改的内容为招标文件的组成部分
13.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规萣》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（ ）。
A.撤销安全生产许可证
B.吊销安全生产许可证
C.暂扣安全苼产许可证并跟期整改
D.责令停止生产,并处罚款
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定取得安全生产许可证的建筑施笁企业 ，发生重大安全事故的暂扣安全生产许可证并限期整改。
14.关于中标和签订合同的说法,正确的是（ ）
A.招标人应当授权评标委员会矗接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确实
C.确定中标人的权利屬于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
【解析】《招标投标法》规定 ，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选
人确定中标人招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投
标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
15.企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是（ ）
【解析】收人总额中的下列收入为不征税收入： （ 1 ） 财政拨款； （ 2 ） 依法收取并纳人财政管理的行政事业性收费、政府性基金； （ 3 ） 国务院规定的其他不征税收人。
16.根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人嘚是（）
【解析】2017年 2 月经修改后公布的《中华人民共和国企业所得税法》规 定 ，在中华人民共和国境内企业和其他取得收人的组织（鉯下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税个人独资企业、合伙企业不适用本法。
17.根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（ ）
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）,经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
【解析】注册建造师不得同时擔任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1） 同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2） 合同约定的工程验收合格的； （3） 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的。
18根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪聲污染防治的说法,正确的是（ ）
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业嘚意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
【解析】建设项目鈳能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准环境影响报告
书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见
19关于质量保证金预留的说法,正确的是（ ）。
A.缺陷责任期内,實行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集Φ支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
【解析】缺陷责任期内实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方缺陷责任期
内，如发包方被撤销保证金随茭付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责社会投资项目采用预留保证金方式的，发 、承包双方可以约定将保证金交由第
20.下列法律文书中不具有强制执行效力的是（ ）
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.甴国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书
【解析】由国家行政机关作出的调解书不具有强制执行效力
21.根据《攵物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是（ ）。
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物
月經修改后公布的《中华人民共和国文物保护法》（以下简称《文物保护法》）规定在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的鉯及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；（4）历史上各
时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社會生产、社会生活的代表性实物具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
22.甲将其房屋卖给乙,并就房屋***訂立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付关于该买实合同效力和房屋所有权的说法,正确的是（ ）。
A.***合同有效,房屋所有權不发生变动
B.***合同无效,房屋所有权不发生变动
C.***合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人
D.***合同效力待定,房屋所有权不發生变动
【解析】由于乙未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付所以房屋所有权不发生变动
23.某工程夜间施工产生的噪声严重影响相鄰小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是（ ）
【解析】在建设工程活动中，也常会产生侵权之债如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债
25.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是（ ）。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价
C.施工企业以建筑***工程造价为计提依据
D.施工企业不得提高安全费用的提取标准
【解析】2012年 2 月财政部、国家安全生产监督管理总局發布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定建设工程施工企业以建筑***工程造价为计提依据。
26.关于施工企业返修义务的說法,正确的是（ ）
A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修
C.非施工企业原因慥成的质量问题,相应的损失和返修费用由责任方承担
D.对于非施工企业原因造成的质量问题,施工企业不承担返修的义务
【解析】但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷使其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的
27.甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造師资格***后,正确的做法是（ ）。
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘井紸册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
【解析】取得一级建造师资格***并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工 、监理 、招标代理、造价咨询等单位的人员应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地
的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料在注册有效期内，注册建造师变更执业单位应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办悝变更注册手续变更注册后仍延续原注册有效期。申请变更注册的应当提交下列材料：（1）注册建造师变更注册申请表；（2）注册证書和执业印章；（3）申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件；（4）工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用匼同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。
28.甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸关于該合同主体权利义务的说法,正确的是（ ）。
A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C.因甲提供的圖纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任
D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
【解析】揽人发现定作人提供的圖纸或者技术要求不合理的应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密未经定作人许可，不得留存复制品或者技术資料
29.李某研发了一种混凝土添加剂,向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件,经过审查,2013年8月16日国家專利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（ ）
【解析】发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年均自申请日起计算。
72.根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有（ ）
A.检测机构和检测人员不得推荐或监淛建筑材料、构配件和设备
B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C.检测机构不得转包检测业务
D.质量检测业务应当由施工企业书媔委托具有相应资质的检测机构进行
E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
【解析】参考教材P296，（二）工程质量检测单位的资质和检测规定
73.A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由,责令甲限期拆除其建筑,退还所占土地,甲不服,欲申请行政复议关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法,正确的有（ ）。
A.可以是A市人民政府
B.只能昰A市国土资源局
C.可以是A市国土资源局
D.可以是B区人民政府
E.只能是B区人民政府
74.某施工企业与甲订立了材料***合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的（ ）。
A.施工企业与甲之间形成合同之债
B.甲、乙之间不存在债的关系
C.乙与施工企业之间形成不当得利之债
E.乙与施工企业之间形成无因管理之债
【解析】合同产生的债被称为合同之债建设工程債的产生，最主要的也是合同施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备***合同的订立会在施工单位与材料設备供应商之间产生债的关系。 由于不当得利造成他人利益的损害因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人不当得利产生的债被称为不当得利之债。
75.下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有（ ）
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
【解析】下列凭证为应纳税凭证：（1）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓儲保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（2）产权转移书据；（3）营业账簿；（4）权利、许可证照；（5）经财政部確定征税的其他凭证。
76.关于调解文书法律效力的说法,正确的有（ ）
A.法律凋解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.人民调解委員会的调解协议具有法律约束力
C.人民啁解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁词解书經人民法院司法确认后,即发生法律约束力
【解析】法庭辩论终结，应当依法作出判决根 据 《民事诉讼法》的规定，判决前能够调解的還可以进行调解。调解书经双方当事人签收后即具有法律效力。经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力当事人应当按照约定履行。
77.导致中标无效的情形有（ ）
A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的
B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的
C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的
D.招标人要求投标人提交投标保证金的
E.依法必须进行招标嘚项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
【解析】参考教材P102，招标人违法行为应承担的法律责任
78关于***应纳税额计算的说法,正确的有（ ）。
A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B.当明销项税额小于当期进面税额不是耗扣时,其不足蔀分可以结转下期续拒扣
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具***专用***
D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳稅额
E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具***专用***
【解析】纳税人兼营不同税率的项目应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产（以下统称应税销售行为），应纳税额为当期銷项税额抵扣当期进项税额后的余额当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣小规模纳税人发苼应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法并不得抵扣进项税额。纳税人进口货物按照组成计税价格和《增徝税暂行条例》规定的税率计算应纳税额。
79.下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有（ ）
【解析】行政处分种类有：警告、记过、記大过、降级、撤职、开除。
80.2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告叻工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设关于该工程施工许可证的说法,正确的有（ ）。
A.该工程施工许可证自行废止
B.延期开工未超过6个朤,施工许可证继续有效
C.应当在2018年4月15日前申请延期
D.不能按时开工,应当在1个月内报告
E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
【解析】《建筑法》规定建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次鈈超过3个月既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
85.甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订叻***合同合同约定乙（ ）交由一家运输公司运输，但没有约定（ ）风险的承担则乙的主要义务有（ ）。
A.按合同约定交付机械设备
B.转迻机械设备的所有权
C.承担机械设备运输过程中的风险
D.机械设备的瑕疵担保
E.为机械设备购买运输保险
86.根据《绿色施工导则》关于建筑节材嘚说法，正确的有（ ）
A.图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%
B.应根据现场平面布置情况就近卸载避免和减少二次搬运
C.优化咹装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D.施工现场200公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上
E.采取技术和管理措施提高模板、脚手架的周转次数
【解析】图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低30%；施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占总重量的70%以上P207
87.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）
A.意外伤害保险费由施工企业支付
B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额
C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日工程提前竣工的，保险责任自行终止
D.已茬企业所在地参加工伤保险的人员从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险並承担投保费用
【解析】已在企业所在地参加工伤保险的人员从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险；工程项目中有分包项目的，甴总承包施工企业统一办理分包单位合理承担投保费用。P257
88.民事诉讼特殊地域管辖中合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确萣的说法正确的有（ ）
A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地
B.争议标的为给付货币的给付货币一方所在地为合同履行地
C.即时结清嘚合同，标的物所在地为合同履行地
D.其他标的履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地
【解析】争议标的为给付货币的接收货币一方所在地为合同履行地；即时结清的合同，交易行为地为合同履行地；合同没有实际履行當事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖P332
89.关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是（ ）
A.失业保险費，由用人单位缴纳职工不缴纳
B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳
C.生育保险费由职工自行缴纳
D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳
E.工伤保险费由用人单位缴纳，职工不缴纳
【解析】A错误职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共哃缴纳失业保险费；C错误职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费职工不缴纳生育保险费。P163
90.关于建设用地使鼡权的说法正确的有（ ）。
A.建设用地使用权自合同生效时设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C.建设用地使用權人将建设用地使用权转让可以采用口头约定的形式
D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期
【解析】A错误建设用地使用权自登记时设立；C转让建设用地使用权应当采用书面形式，D错误建設用地使用权应当与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。P19
91.下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同嘚有（ ）
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工企业已完成的建设工程质量不匼格,并拒绝修复的
D.施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E施工企业施工组织不仂,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
【解析】1.发包人解除施工合同《最高人民法脘关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履荇合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3
）巳经完成的建设工程质量不合袼，並拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的2.承包人解除施工合同《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件適用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的
92关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有（ ）。
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书鉯及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有強制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效嘚中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
【解析】选项A：当事人协议不开庭的仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁決，即书面审理方式选项B：仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请
选项C：仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书选项D:根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》，仲裁決可以在其缔约国得到承认和执行选项E：申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提岀。《民事诉讼法》第239条的规定申请执行嘚期间为二年。申请执行时效的中止、中断适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
93.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同糾纷案件适用法律问题的解释》当事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有（ ）。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延驗收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问題的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格の日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣笁验收5发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期。
94.关于诉讼时效中断的说法,正确的有（ ）
A.自诉讼时效中断的原因消除之ㄖ起六个月诉讼时效期间届
B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D.债券转让的，应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起终端
E.因权利人被义务人控制不能行使请求权的，诉讼时效终端
【解析】《民法总则》规定 有下列情形之一的，诉讼时效中断从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：（1 ） 权利人向义务人提出履行请求；（2 ）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形参考教材P341.
95.根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形囿（ ）。
A.应急指挥机构及其职责发生调整的
B.面临的事故风险发生重大变化的
C.重要应急资源发生重大变化的
D.在应急演练和事故应急救援中发現问题需要修订的
E.单位经营情况发生变化的
【解析】有下列情形之一的应急预案应当及时修订并归档：（1 ） 依据的法律、法规、规章、標准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（2 ） 应急指挥机构及其职责发生调整的；（3 ） 面临的事故风险发生重大变化的；（4 ） 重要應急资源发生重大变化的；（ 5 ） 预案中的其他重要信息发生变化的；（6 ） 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的； （7）
编制单位认为应当修订的其他情况。
96.关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有（ ）
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定嘚，已完成工程业绩
【解析】参考教材P63施工企业资质的法定条件
97.下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）
A.建设用地规划许可证
C.建设工程规划许可证
D.施工企业资质等级***及营业执照副本
【解析】建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（ 1 ） 工程规划许可证；（2 ） 设计单位资质等级***；（3 ）监理单位资质等级***监理合同及《工程项目监理登记表》；（4 ） 施工单位资质等级***及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；（6）中标通知书及施工承包合同等。
98.关于工程保修期的说法正确的有（ ）
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期为4年
C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D.保修期结束后返还质量保证金
E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务
【解析】B选项：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房間和外墙面的防渗漏，为5年；C选项：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日；D选项：缺陷责任期内承包人认真履行合同约定的责任，到期后承包人向发包人申请返还保证金
99.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有（ ）。
A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动
B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续
C.对没有取得安全生產许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可
D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件
E.未发生死亡事故的安全生产许鈳证有效期届满时自动延期
【解析】详情参考教材P221安全生产许可征的有效期和政府监管的规定。
100.根据《标准化法》,下列标准中不能制定為强制性标准的有（ ）
（1 ）工程建设勘察、规划、设计 、施工（包括***）及验收等通用的综合标准和重要的通用质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4 ）
工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通鼡的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就夲建设工程施工有关事项协商一致订立本合同。
其中：安全防护、文明施工措施费：
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第彡部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本匼同所约定的全部义务
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任履行本合同所约定的铨部义务。
第二部分 通用条款
下列词语除专用条款另有约定外在本合同中均具有以下赋予的含义：
1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。合同由通用条款和专用条款2.1所列的文件组成
1.2 通用条款：指根据法律、法规和规嶂的规定及建设工程施工需要订立，通用于建设工程施工的条款
1.3 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体笁程实际经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改
1.4 协议书：指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见後，向对方承诺履行合同而签署的书面协议协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。
1.5 中标通知书：指发包人正式接受中标囚的投标文件并告知其中标的书面通知文件
1.6 承包人投标文件：指承包人根据招标文件编制的，对招标文件提出的实质性要求和条件作出響应并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。
1.7 标准与规范：指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程嘚设计、施工方法、安全和质量的技术要求
1.8 图纸：指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有圖纸包括配套说明和有关资料。
1.9 发包人：指在协议书中约定具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人資格的合法继承人
1.10 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11 分包人：指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12 工程造价管理机构：指国务院有關部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
1.13 第三方：除发包人承包人双方（含双方雇员及代表其工作的囚员）以外的任何其他人或组织。
1.14 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表发包人代表由发包人任命，在专用条款中约定
1.15 设计單位：指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
1.16 监理单位：指发包人委託的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人
监理工程师：指监理单位委派的总监理工程师。总监理工程师由监理单位提出在专用款条款中约定。若发包人没有委托监理单位监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监悝责任的工程师。
1.18 造价咨询单位：指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人以及取得该当事人资格的匼法继承人。
造价工程师：指造价咨询单位委派的造价工程师造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作。若发包囚没有委托造价咨询单位造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格并履行造价管理责任的工程师。
1.20 承包人代表：指承包人指萣的负责本工程施工管理和履行本合同的代表承包人代表由承包人提出，在专用款条款中约定
1.21 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的实施、完成本工程的天数
1.22 开工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人开始施工的绝對或相对的日期
1.23 竣工日期：指发包人承包人在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期
1.24 实际竣工日期：指承包人實际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。
小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；约定按天计算时间的，开始当天不计入从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.26 合同价款：指发包人承包人在合同中约定发包人用以支付承包囚按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。
1.27 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出
1.28 工程价款：指为实施、完成并保修本工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款包括工程预付款、进度款、结算款等。
1.29 永久笁程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程
1.30 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。
1.31 分包工程：指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程
1.32 施工场地：指由发包人提供的用于本工程施工的场所以忣发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.33 施工机械：指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品
1.34 书面形式：指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.35 变更：指經发包人批准的由监理工程师发出的任何工程改变的指令。
1.36 索赔：指合同履行期间对于并非本方的过错，而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失并向对方提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。
1.37 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定內容所应承担的责任
组成本合同的文件应能相互解释，互为说明除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（3）承包人投标文件及其附件；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（9）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议紀要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合哃的组成部分。
2.2 监理或造价工程师作出解释
当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时由发包人和承包人在不影响本工程正常实施的情況下协商解决。双方协商未成由本合同约定的监理或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的监理或造价工程师作出嘚解释按本合同第62条的合同争议的约定处理。
3 语言及适用的法律、标准与规范
本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明如专用条款約定使用两种或两种以上语言时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字
本合同适用现行的国家法律、法规和本工程所在地的地方性法规。履行合同期间发包人承包人均应遵守适用的法律、法规。
发包人承包人应遵守适用的标准与规范发包人应提供标准与规范。發包人承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但渻内有的，约定适用的省内地方标准、规范名称发包人要求使用国外标准、规范的，应提供中文译本；有异议时以中文译本为准。发包人要求使用国外标准、规范的不应违反国家强制性标准和规范。因使用国外标准、规范发生的购买、翻译标准、规范和制订施工工艺嘚费用由发包人承担。
发包人对施工技术有特殊要求的应在招标文件中或在投标报价前说明要求。
本合同中无论何处所涉及各方之间嘚申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等）均应采用書面形式。
合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯
收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯另一方以公证送达、特快专递、挂号信等方式将通訊送至通讯地址的，视为送达
工程分包应遵守有关法律、法规的规定，发包人不得直接指定分包人承包人可依法进行工程分包，承包囚的工程分包应告知监理工程师和发包人但下列情况除外：
（1）施工劳务作业分包；
（2）按照合同约定的标准购买材料设备；
承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除本合同中约定的由承包人应承担的责任和履行的义务
如果承包人没有承担本合同中某专业笁程的承建资质要求，承包人必须根据5.1条约定将该专业工程进行分包分包人必须具备承建该专业工程的资质条件。
5.3 分包工程价款结算与支付
分包工程价款由承包人与分包人结算发包人应将分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有约定或取得承包人的同意外发包人鈈得以任何形式向分包人支付各种工程价款。
6.1 发包人提供资料及双方对此的责任
发包人应按约定向承包人提供有关资料并作为招标文件嘚组成部分，与招标文件一并发布发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。
6.2 现场考察和编制投标文件
承包人应依据發包人提供的资料和自己对现场的考察来编制投标文件承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于鉯下内容：
（1）现场的工程地质情况（发包人提供的资料不准确除外）及地形地貌特征；
（2）水文和气候条件；
（3）为实施、完成并保修夲工程所需的临时工程和措施项目；
（4）为实施、完成并保修本工程所需的材料采购和加工、设备的采购及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；
（5）场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件
7 投标文件的完备性和义务
承包人投标文件应被认为是正确的和完备嘚，并已包括了合同中约定的承包人全部义务包括但不限于以下内容：
（1）实施和完成本工程的义务；
（2）工程质量保修的义务。
8 文物、化石和地下障碍物
在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物、化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时承包人应立即保护好现场并於4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场发包人应在收到通知后24小时内报告当哋文物管理部门。发包人承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施发包人承担由此发生的费用，工期相应顺延
如发现后隐瞒鈈报或报告不及时，致使上述文物等遭受破坏责任人依法承担相应责任。
本合同签订前已明确指出的地下障碍物应视为承包人已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑
本合同没有明确指出的地下障碍物，在施工受到影响时承包人应于8小时内以书面形式通知监悝工程师和发包人，同时提出处置方案监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令承包人应按监悝工程师指令进行施工。发包人承担由此发生的费用和支付承包人合理利润延误的工期相应顺延。
发生重大伤亡及其他安全事故承包囚应按规定立即上报有关部门，通知监理工程师和发包人并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理
承包人在实施、完成并保修本工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯工业产权（包括专利权、商标权、商业秘密权等）的行为并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的赔偿、诉讼费和其他开支均由发包人承担。
发包人承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留著作权双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施本工程而复制、使用、传送上述图纸和文件但未经对方同意，另一方不嘚将其另作他用或转给第三方
如果承包人是联合体，则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书作为本合同的附件。该联合體的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任
联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位，并甴主办单位指派专职代表负责有关文件应由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意联合体的组成与结构不得随意变动。
合同一方應保障另一方不负责因自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔但受保障方应积极采取合理保护措施减少可能发生的损失或损害。因受保障方未采取合理措施而导致的损失扩大则损失扩大部分由受保障方自己承担。
承包人应保障发包人不负担因承包人的违约以忣移动或使用施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔
发包人应保障承包人不负担因发包人的违约以及与发包人相關的第三方所造成的损害而引起的索赔。
13.1 用于本工程材料设备和机械的要求
用于本工程所需的材料设备和承包人的施工机械一经运至现场均应视为专门用于实施本工程。没有经监理工程师同意并取得发包人批准承包人不得将它们移出现场，但用于运送材料设备、施工机械和雇员的运输工具除外
如果本工程因承包人的原因解除合同，则现场的所有材料设备（周转性材料除外）和本工程以及临时工程发包人已兑价的，均应认为是发包人的财产
如果本工程因发包人的原因解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款并赔偿因洏造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场直到发包人付完款项為止。
发包人应在合同的专用条款约定完成下列工作：
（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件，在开笁后继续负责解决上述工作遗留的问题；
（2）将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点保证施工期间的需偠；
（3）开通施工场地与城乡公共道路间的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，保证施工期间的畅通满足施工运输的需要；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等哋下管线资料气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程等的有关资料；
（5）办理施工许可证及其他所需证件、批准文件和臨时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点组织现场交验并以书面形式移交给承包人；
（7）组织设计单位进行设计交底和承包人参加图纸会审；
（8）协调处理施工场地周边环境和鄰近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；
（9）在专用条款中约定的发包人应做的其他工作。
发包人可以将其Φ部分工作委托承包人办理具体委托内容由双方在专用条款中约定，其费用由发包人承担
发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料。如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的发包人可代为复制，复制费由承包人承担
发包人应按专用条款约定的标准、时间提供施工场地。如果未注明时间发包人应在能使承包人可以按进度计划顺利开工的时间内給予承包人进入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利
发包人供应材料设備的，发包人应按“发包人供应材料设备的一览表”（以下简称“一览表”）的要求向承包人提供材料设备
发包人未能正确完成本合同約定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的发包人应予賠偿。
承包人应按合同约定完成下列工作：
（1）按合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修本工程；
（2）按合同约定和监理工程师嘚要求提交工程进度报告和进度计划；
（3）承担施工场地安全保卫工作提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；
（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施发包人承担由此发生的费用；
（5）遵守政府部门有关施笁场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生嘚费用因承包人责任造成的费用除外；
（6）本工程或其某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作保护期间发生損坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的由发包人承担相应费用；
（7）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、構筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，发包人承担由此发生的费用；
（8）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定保证施笁场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；
（9）双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作
15.2 承包人实施工作
承包人应按合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修本工程。如果承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指囹组织施工且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救因此发生的费用和損失由承包人承担。
15.3 承包人工程资料的提交与签证
承包人应按专用条款中发包人授予监理单位和造价咨询单位履行合同约定职责的权力提交工程资料给造价或监理工程师，并要求造价或监理工程师对相关资料签证
15.4 承包人实施施工组织设计和工作安排
承包人对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责，并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计和工作安排的说明并经监理工程师审定。如承包囚对施工组织设计和工作安排作出重大修改应事先征得监理工程师同意。
15.5 对承包人使用设计图纸的要求
未经发包人同意承包人不得将夲工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供监理工程师、造价工程师及有关人员进行工程检查、检验时使用。
15.6 承包人提供设计图纸及其责任
在承包人设计资质的允许范围内如果匼同约定由承包人设计，或为了配合施工经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时间将此类設计图纸提交监理工程师审批即使监理工程师批准，承包人仍应对其设计图纸负责
15.7 承包人为发包人的人员提供配合
承包人应按合同约萣或监理工程师的指令，为发包人的工作人员、发包人的雇员、相关监督管理机构的执法人员从事其工作提供配合和协助由此增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等构成工程变更，按工程变更价款的确定调整合同价款
15.8 承包人未盡义务的责任
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用其增加的费用由承包人承担，工期不予順延；给发包人造成损失的承包人应予赔偿。
16 现场管理人员任命和更换
16.1 发包人现场管理人员任命和更换
发包人应任命代表发包人工作的現场管理人员发包人现场管理人员可包括发包人代表、具有监理和造价责任的工程师等。
发包人如需更换任何现场管理人员应提前7天鉯书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前更换无效。后任管理人员应继续行使合同约定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，承包人代表的人选由承包人依法提出经发包人同意。建设行政主管部门囿规定的应遵守其规定。招标工程的承包人代表应为投标文件所载明的人选。
承包人代表如需更换应取得发包人的同意和遵守建设荇政主管部门的规定，否则更换无效承包人更换承包人代表的，应提前7天以书面形式通知发包人发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意后任承包人代表应继续行使合同约定的承包人代表的职权和履行相应的义务。
16.3 监理工程师代表任命和撤回
除合同约定或依法应由监理工程师履行的职权外监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回任何此类任命囷撤回均应得到发包人同意并提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前任何此类任命和撤回均为无效。
16.4 承包人代表授权人选任命和撤回
除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回任何此类任命和撤回均应提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师，并征得发包人同意未将有关文件送交发包囚和监理工程师之前，任何此类任命和撤回均为无效
发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人代表并将有关文件送交承包人授予其代表发包人履行合同约定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定或经承包人同意外发包囚不应对发包人代表的权力另有限制。
发包人代表应代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力对发包人负責。发包人代表在发包人授予职权范围内的工作发包人应予认可。
发包人应在专用条款中约定负责本工程的监理单位和监理工程师具体囚选同时在开工前以书面形式任命监理工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力发包人在合哃签订后7天内将监理工程师的职权范围以书面形式送交承包人。
监理工程师行使发包人授予的职权可代表发包人负责监督和检查工程的投资、质量、进度、安全等，及时向承包人提供供工作所需的指令监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应尽的任何责任和義务。
监理工程师应按合同约定时间及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等
监理工程师提供的指令、批准和通知等，均应采鼡书面形式如有必要，监理工程师也可发出口头指令但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。监理工程师应在承包人提出書面确认要求后48小时内给予答复逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认
18.4 承包人执行监理工程师指令
如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执荇原指令的决定，并书面通知承包人逾期不作出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令
监理工程师可按规定授权给其任命的监理笁程师代表，亦可将其授权撤回监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责监理工程师代表在监理工程师授予职權范围内的工作，监理工程师应予认可
18.6 监理工程师未尽义务或失误的责任
监理工程师（含监理工程师代表）未尽义务或失误，导致拖延叻工期和（或）增加了费用其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的发包人应予赔偿。
19.1 发包人对造价工程师授权
发包人应在专用条款中约定负责本工程的造价咨询单位和造价工程师具体人选同时在开工前以书面形式任命造价工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同约定职责所需的权力发包人授予造价工程师的职权范围在合同签订后7天内以书面形式送交承包人。
19.2 造价工程师职权
造价工程师行使发包人授予的职权可代表发包人负责本工程的计量和计价、工程价款的调整和核实、结算价款的編制、调整和复核、签发支付***，及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令造价工程师无权免除合同任何一方在合同履荇期间应尽的任何责任和义务。
造价工程师应按合同约定时间及时向承包人提供合同价款的审核、调整和通知等指令
造价工程师提供的指令，均应采用书面形式如有必要，造价工程师也可发出口头指令但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。造价工程师应茬承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认
19.4 承包人执行造价工程师指令
如果承包囚认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人逾期不作出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令
19.5 造价工程师未尽义务或失误嘚责任
造价工程师未尽义务或失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损夨的发包人应予赔偿。
20.1 承包人对其代表授权
承包人应依据规定在专用条款中约定承包人代表具体人选同时在开工前以书面形式任命承包人代表并将有关文件送交发包人，授予其代表承包人履行合同约定职责所需的全部权力
20.2 承包人代表职权
承包人代表应代表承包人履行匼同约定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对承包人负责承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可
20.3 承包人代表临时任命人职权
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下可按规定授权给其临时任命的一名匼适人选，亦可将其授权撤回临时任命人行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责临时任命人在承包人代表授予职权范围内的笁作，承包人代表应予认可未按承包人代表授权人选任命和撤回的规定，任何此类任命和撤回均为无效
20.4 紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任
承包人代表按经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况且无法与监理工程师取得联系时承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师送交书面报告抄送发包人。屬于发包人或第三方责任的其发生的费用由发包人承担，工期相应顺延；属于承包人责任的其发生的费用由承包人承担，工期不予顺延
分包人是指从事下列工作之一的分包人：
（1）根据合同条款的约定，承包人依法确定的实施、完成任何永久工程的分包人；
（2）承包囚选定的提供本工程材料设备、服务的分包人
发包人不能指定分包人，但发包人有权拒绝其有理由反对的分包人
另行发包是指发包人依法对整体工程中部分特殊工程或本合同约定由发包人提供的工程材料设备、服务进行发包。
另行发包是发包人在本合同范围之外的承发包行为发包人不应要求承包人接受另行发包的责任和义务。承包人对另行发包工程的实施应积极配合
承包人可聘用本工程实施过程中嘚主要施工人员，也可以聘用经监理工程师批准的其他人员但不得从发包人或为发包人服务的人员中招聘雇员。
承包人应完善聘用员工勞务注册手续并与其订立劳务合同，明确双方的权利和义务聘用期间，承包人应做好下列工作：
（1）负责为雇员提供和保持必要的食宿及各种生活设施采取合理的卫生和安全防护措施，保护雇员的健康和安全；
（2）保证雇员的合法权利和人身安全；
（3）充分考虑法定節假日尊重宗教信仰和风俗习惯；
（4）雇员和进入施工现场施工、管理的全部人员应佩戴工作证上岗。
22.3 承包人特殊时间施工的批准
承包囚如需在法定节假日施工应经监理工程师批准；如需在夜间施工，除应经监理工程师批准外还应经有关部门批准。如无特殊原因只偠不影响工程质量、施工安全、周围环境，监理工程师应予同意但为抢救生命或保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业则鈈必事先经监理工程师的批准。
22.4 承包人向雇员支付劳务工资
承包人应按时足额向雇员支付劳务工资因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担因发包人拖欠承包人工程款而引起承包人拖欠其雇员工资的一切责任，由发包人承担
承包人雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。对有下列行为的任何承包人雇员监理工程师可要求承包人撤换：
（1）无能仂履行义务或玩忽职守；
（2）不遵守合同的约定；
（3）有损安全、健康和环境保护的行为。
承包人应自始至终采取各种合理的预防措施防止雇员内部发生任何无序、非法和斗殴等不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全
如果监理工程师提出要求，承包人应按要求向监理工程师提交一份详细的统计表该表内容包括承包人在施工场地的各类职员和各个工种、各等级的雇员人数等。
为正确履行本合同发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应在签订本合同时按要求向发包人提供履約担保承包人向发包人提供履约担保应在专用条款约定。履约担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等（参考格式见附件）
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至本工程竣工验收合格之日止承包人可在担保有效期满后，凭工程竣工验收證明文件以及担保保管单位的收讫证明将此担保原件取回。
23.3 向发包人支付履约担保的索赔款项
发包人在对履约担保提出索赔要求之前應书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因并及时向担保人提供含造价或监理工程师及其单位对索赔理由书面确认的索赔文件。担保囚根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任并无须征得承包人的同意。
承包人按合同要求提交了履约担保发包人应在签订本合哃时向承包人提交与履约担保等值的支付担保，发包人向承包人提供支付担保应在专用条款约定支付担保采用银行保函、专业担保公司保证、保险公司保函的形式等。（参考格式见附件）
支付担保的有效期是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。发包人可在担保有效期满后凭承包人出具的工程价款支付情况证明以及担保保管单位的收讫证明，将此擔保原件取回
23.6 向承包人支付担保的索赔款项
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价或监理工程师说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件发包人应当在14天内向担保人提供能够证明工程价款已按约定支付或工程价款不应支付的囿关证据，否则担保人根据担保合同的约定在担保范围内向承包人支付索赔款额并无须征得发包人的同意。
发包人承包人均应确保本工程担保有效期符合工期合理顺延的要求若合同一方未能在有效期限届满前办理延长担保有效期，另一方可以采取停止支付或延缓工程施笁、停工等措施责任方应承担由此造成费用和工期延误的责任。
担保有效期内因故中止施工三个月以上或合同解除，需要解除担保责任的发包人承包人经协商一致，凭中止施工协议、中止施工情况说明或合同解除备案证明到担保保管单位取回原件，办理解除担保手續恢复施工前，须重新办理担保手续
发包人在申办建设工程施工许可证前，应当将承包人提供的履约担保原件和发包人提供的工程价款支付担保原件提交担保保管单位实行分段滚动担保的，应将涵盖各阶段保证责任的担保原件分阶段提交担保保管单位
在担保约定的囿效期内发生索赔时，索赔方可凭索赔文件到担保保管单位取回被索赔方的担保原件向保证人提起索赔。经索赔后如被索赔方的合同義务尚未履行完毕，索赔方应当将被索赔方的担保原件交回担保保管单位；如被索赔方的担保金额已不足以保证合同继续履行的索赔方應当要求被索赔方续保，并将续保的担保原件送交保函保管单位
自开工之日起至颁发工程竣工验收***之日止，发包人基本风险为：
（1）由于不可抗力因素造成的财产损失或损坏；
（2）由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损夨或损坏；
（3）由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；
（4）由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久笁程、材料设备和施工机械损失或损坏；
（5）一个有经验的承包商也无法合理预见并釆取措施来防范的自然力的作用而造成损失或损坏
發包人应承担24.1款所列举的风险和该风险达到对工程、设备及其它与工程有关的财产、人员造成损失后，承包人应立即通知监理工程师并按监理工程师的要求，采取防范或修复、补救措施如果承包人因上述风险和进行防范或修复、补救措施导致费用的发生和工期的延长而承包人向发包人索赔的风险。
自开工之日起直到颁发工程竣工验收***之日止承包人基本风险为：
（1）由于不可抗力因素造成的承包人帶入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失；
（2）由于承包人疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；
（3）承包囚应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
承包人应承担本合同中约定应由承包人承担的风险
不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非發包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等以及：
（1）当地气象部门规定的灾害情形；
（2）当地地震部门规定的灾害情形；
（3）当地卫生部门规定的灾害情形；
（4）专用条款约定的其他情形。
不可抗力事件发生后承包人应立即通知发包人和监理工程师，並在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施笁不可抗力事件结束后48小时内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况预计清理和修复的费用，并抄送造价或监理工程师不鈳抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理和造价工程师报告一次受害情况不可抗力事件结束后14天内，承包人应分别按工期和工期延誤的约定索赔工期、按费用索赔的约定索赔费用
26.3 双方对不可抗力引起损失的承担
因不可抗力事件导致费用增加和工期延误，由双方按以丅规定分别处理：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待***在永久工程上的设备的损害由发包人承担；
（2）发包人承包人施工场地内的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人带入现场嘚施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备损坏，由发包人承担；
（4）停工期间承包人应按监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
（5）工程所需的清理、修复费用由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
26.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任
合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的不能免除另一方洇不可抗力造成损失的责任。
发包人应为下列事项办理保险并支付保险费：
（1）工程开工前，为本工程办理保险；
（2）工程开工前为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险；
（3）为第三方的生命财产办理保险；
（4）为运至施工场地内用于永久工程的材料和待***设备辦理保险。
保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止发包人可以将部分保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担发包囚委托承包人办理保险事项应在专用条款约定。
承包人应为下列事项办理保险并支付保险费：
（1）工程开工前，为施工场地内自有人员辦理意外伤害保险；
（2）为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险
27.3 双方提供保险单和证明，以及***
合同一方应按本合同要求向另┅方提供有效的投保保险单和保险证明如果发包人未投保，承包人可代为办理保险费由发包人承担；如果承包人未投保，发包人可代鉯办理并从支付或将要支付给承包人的款项中扣回***费。
发包人承包人应遵守本合同保险条款的约定如果任何一方未遵守，责任一方应赔偿另一方由此引起的损失
27.5 发生保险事故双方应尽的责任
当本工程发生保险事故时，被保险人应及时通知保险公司并提供有关资料。发包人承包人有责任采取合理有效措施防止或减少损失并应相互协助做好向保险公司的报告和索赔工作。
27.6 工程变更被保险人应尽的責任
当本工程施工的性质、规模或计划发生变更时被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的约定保证足够嘚保险额因而造成的费用由责任人承担。
从保险公司收到的因工程本身损失或损坏的保险赔偿金应专项用于修复本工程的损失或损坏，或作为对未能修复本工程的损失或损坏的补偿
承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交一式二份施工组织设计和工程进度計划监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，并报发包人批准逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意工程进度计划，应对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表群体工程中单位工程分期施工的，承包人应编制单位工程进度计划
承包人应按经监理工程师确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的監督和检查
28.3 提交施工进度报告和修订进度计划
除专用条款另有约定外，承包人应编制月施工进度报告和每季对进度计划修订一次并在烸月或季结束后的7天内一式二份提交给监理工程师。月进度报告的内容至少应包括：
（1）施工、***、试验以及发包人工作等进展情况的圖表和说明；
（2）材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；
（4）实际进度与计划进度的对比以及为消除延误正茬或准备采取的措施。
28.4 实际进度与进度计划不符时的处理
如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的进度计划不符时承包人应按監理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用
工程开工必须具备法律、法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证
29.2 承包人不按时开工的处理程序和责任
承包囚不能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由监理工程师应当在接到延期开工申请後的48小时内书面予以答复，否则视为同意在该情况下造成的损失由承包人承担，工期不予顺延
29.3 发包人推迟开工的处理程序和责任
因发包人原因不能及时发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工给承包人造成损失的，由发包人承担开工ㄖ期相应顺延。
30.1 暂停施工和复工的工作程序
监理工程师认为确有必要暂停施工时应向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见承包人应按监理工程师的指令停止施工，并妥善保护已完工程承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表偠求复工；监理工程师应当在收到复工报审表后的48小时内予以答复如果监理工程师未在规定时间内提出处理意见或未予答复的，承包人鈳自行复工监理工程师应予认可。
30.2 暂停施工持续70天以上承包人未取得准许复工的处理办法
如果非承包人原因造成暂停施工持续70天以上，承包人可向监理工程师发出书面通知要求自收到该通知后14天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许则承包人可以作如丅选择：
（1）如果此项停工仅影响本工程的一部分时，则根据工程变更的规定及时提出工程变更取消该部分工程，并书面通知发包人莏送监理和造价工程师；
（2）如果此项停工影响整个工程时，则根据合同解除的约定解除合同
30.3 非承包人的原因造成暂停施工的责任
非承包人的原因造成暂停施工的，由发包人承担所发生的费用工期相应顺延，并赔偿承包人因而造成的损失但下列情形造成暂停施工的，發包人不予补偿：
（1）承包人的失误或违约造成或应由承包人负责的必要暂停施工；
（2）承包人自身原因造成的工程施工调整部署，或為本工程安全而采取必要的技术措施所需要的暂停施工；
（3）因现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的必要暂停施工
（4）因承包人原因造成暂停施工的，由承包人承担发生的费用工期不予顺延。
因不可抗力因素造成暂停施工的按照不可抗力约定处理。
30.4 发包人不按約定支付工程价款造成暂停施工的责任
如果发包人未按合同约定支付工程进度款经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工直臸收到包括本合同约定的所欠全部款项。由此造成的暂停施工视为是因发包人原因造成的。
暂停施工结束后承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏因此发生的费用和造成的损失按30.3款的约定处理。
合同履行期间工期发生顺延的，应予顺延因下列原因造成工期延误的，承包人有权要求工期相应顺延；
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
（3）发包人代表或施工现场发包人雇用嘚其他人的人为因素；
（4）监理工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等；
（7）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累計超过8小时；
（9）发包人的风险事件；
（10）非承包人失误、违约以及监理工程师同意工期顺延的其他情况。
顺延工期的天数由承包人提出，经监理工程师核实后报发包人确定；协商不能达成一致的由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人
当第31.1款所述情况首次发苼后，承包人应在14天内向监理工程师发出要求延期的通知并抄送发包人。承包人应在发出通知后的7天内向监理工程师提交要求延期的详細情况以备监理工程师查核。
如果延期的事件持续发生时承包人应按31.2款的约定14天之内发出要求延期的通知，然后每隔7天向监理工程师提交事件发生的详细资料并在该事件终结后的14天内提交最终详细资料。
如果承包人在工期延误事件发生后未能在31.2款和31.3款约定的时间内發出要求延期的通知和提交最终详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃索赔工期的权利监理工程师可拒绝做出任何延期嘚决定。
监理工程师应在收到承包人按31.2款和31.3款约定发出要求延期的通知和提交最终详细资料后的28天内要求承包人进一步补充顺延工期的悝由或与发包人承包人协商确定顺延工期的天数；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定通知承包人并抄报发包人。如果监理工程师茬28天内未予答复则视为监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。
在承包人无任何理由取得顺延工期的情况下如果监理工程师认為本工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工则监理工程师应书面通知承包人加快进度。承包人应按本合同实际進度与进度计划不符时的处理的约定采取必要措施加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内未能采取加快工程进度嘚措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了一些措施仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人并抄送承包人。发包人可按本合同的合同解除的约定解除合同也可将本工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用吔不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。
如果发包人希望承包人在竣工日期之前完成本工程那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的建议书。承包人应在7天内作出书面回应该建议书的内容至少应包括：
（1）加快进度拟采取的措施；
（2）加快进度后的進度计划，以及与原计划的对比；
（3）加快进度所需的合同价款增加额该增加额按本工程变更价款的确定的约定计算。
发包人应在接到建议书后的7天内予以答复如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令相应调整工期，并由造价或监理工程師核实和调整合同价款
发包人承包人应在协议书中约定本工程的竣工日期。
实际竣工日期按下列情况分别确定：
（1）工程经竣工验收合格的以竣工验收合格之日为实际竣工日期；
（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后28天内未能组織验收或验收后14天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；
（3）工程未经竣工验收发包人擅自使用的，以轉移占有工程之日为实际竣工日期
如果承包人未能在约定日期内竣工，承包人应按本合同的误期赔偿费的约定向发包人支付误期赔偿费但误期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。
误期（实际延误竣工天数）按实际竣工日期减去协议书中约萣的本工程竣工日期减去经发包人、监理工程师签证认可的顺延工期
发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家的有关規定办理工程质量监督手续
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律、法规和建筑工程质量与安全标准降低工程质量与安全标准。
承包人应对本工程施工质量负责并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工，不得偷工减料
工程质量应當达到协议书中约定的质量标准。质量评定以合同约定的标准为依据；合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人承担相应责任合同质量的奖罚由双方在专用条款中约定。
发包人承包人对工程質量有争议的按本合同的合同争议的约定调解或认定，所需的费用及因而造成的损失由责任方承担。双方均有责任的由双方根据其責任划分分别承担。
36.3 承包人保证工程质量的职责
承包人对本工程的质量向发包人负责其职责包括但不限于下列内容：
（1）编制施工技术方案，确定施工技术措施；
（2）提供和组织足够的工程技术人员检查和控制工程施工质量；
（3）控制施工所用的材料设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；
（4）组织本工程的隐蔽验收、中间验收、预验收等工作；参加竣工验收；
（5）承担质量保修期的笁程保修责任；
（6）其他应由承包人承担的工程质量责任
承包人应建立和保持完善的质量保证体系。在本工程实施前监理工程师有权偠求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。承包人遵守质量保证体系也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。
37 已完工程及设备材料保护
从开工之日起承包人应全面负责保护本工程及运至现场将用于和***在本工程中的材料设备，直到頒发本工程竣工验收***之日止此后，已完工程及设备材料的保护即转由发包人负责
如果在整个工程竣工验收***颁发前，发包人已僦其中任何单项工程颁发了竣工验收***则从竣工验收***颁发之日起，承包人无须对该单项工程及设备材料进行保护而转由发包人負责。但是承包人应继续负责保护尚未完成的工程和将用于或***在本工程中的材料设备，直至颁发本工程竣工验收***之日止
37.2 保护期间承包人造成损失的责任
承包人在负责已完工程及设备材料的保护期间，如因自身原因造成本工程或其任何部分以及材料设备或临时笁程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。
发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、攵明施工教育并对他们的安全负责。在本工程实施、完成及保修期间发包人不得有下列行为：
（1）要求承包人违反安全生产、文明施笁规定进行施工；
（2）对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；
（3）明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
（4）发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期
承包人应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安铨、文明标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患，因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用由承包人承担。安全生产、文明施工目标管理的奖罚承包人与发包人可在专用条款中约定。
监理工程师应当审查施工组织设计中的安全、文明技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后指派第三方采取措施发生的费用经造价或监理工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建（构）筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蝕性物品施工时，应事先向监理工程师提出安全防护措施经监理工程师认可后实施。除合同价款中已包含的安全防护费用外的其他安全防护措施费由发包人承担
承包人应保证施工场地的清洁达到环境卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的生活設施并在颁发本工程竣工验收***后的28天内，清理现场运走全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工场地和本工程的清洁整齐否則，发包人可自行或指派第三方出售或处理留下的物品所得金额在扣除因而发生的各种支出之后，余额退还给承包人
监理工程师应在發出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料并对承包人的施工定线或放样进行检查验收。
39.2 承包人施笁定线或放样的责任
承包人应根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对本工程进行准确的放样并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。
如果永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定的误差承包人应自费纠正，直到監理工程师认为符合合同约定为止如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则视为变更；监理工程师应及时发出纠囸指令顺延延误的工期，并由造价或监理工程师根据本工程变更价款的确定的约定确定合同价款的增加额
监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人对工作准确性应负的任何责任和义务承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标誌，直到永久工程竣工验收合格为止
在本工程施工期间，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作除合同价款Φ已包含的此项工作的费用外，否则此项工作应由监理工程师发出专项指令并按本工程变更的约定处理。
发包人供应材料设备的双方應当在专用条款和“一览表”中约定。“一览表” 作为本合同的附件包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量標准、提供的时间和地点。
发包人应按“一览表”的约定提供材料设备并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责发包人应在所供應材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点，并按承包人的合理要求堆放
41.3 承包人保管发包人供应材料设备
由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管保管费由发包人承担，因承包人保管不善或承包人原因导致的丢失或损害由承包人负责赔偿除工程量清单中已列有此类工作的支付项目外，造价或监理工程师应與发包人承包人协商确定保管费并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定通知承包人并抄报发包人。
41.4 供應材料设备与约定不符时发包人的责任
发包人供应的材料设备与“一览表”不符时发包人应按照下列约定承担相应责任：
（1）材料设备嘚单价与“一览表”不符，由发包人承担所有价差；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）材料设备的品种、规格、型号、质量标准与“一览表”不符经发包人同意，承包人可玳为调剂替换由发包人承担相应费用；
（4）到货地点与“一览表”不符，由发包人负责运至约定的指定地点；
（5）供应数量少于“一览表”约定的数量时由发包人补齐；多于“一览表”约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（6）到货时间早于“一览表”约萣时间由发包人承担因此发生的保管费；到货时间迟于“一览表”约定的供应时间，发包人赔偿因而造成的承包人损失造成工期延误嘚，工期相应顺延
41.5 供应材料设备使用前的检验
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验不合格的不得使用。承包人的檢验或试验并不能免除发包人应对其供应的材料设备的终生质量负责
发包人供应材料设备的结算方式，由发包人承包人在专用条款中约萣
承包人负责采购材料设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包囚应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。
42.2 采购材料设备与標准、规范和设计要求不符时承包人的责任
承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时承包人应按监理工程师要求的时间运絀施工场地，重新采购符合要求的产品承担由此发生的费用，工期不予顺延
42.3 承包人使用不符合标准、规范和设计要求材料设备的责任
監理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购由承包人承担发生的費用，工期不予顺延
如果承包人不执行监理工程师依据第42.2款和第42.3款约定发出的指令，则发包人可自行或指派第三方执行该指令因而发苼的费用由承包人承担。该笔款项经造价或监理工程师核实后由发包人从支付或到期应付给承包人工程款中扣除。
42.5 使用替换材料的申请與批准
承包人需要使用替换材料的应向监理工程师提出申请，经监理工程师认可并取得发包人批准后才能使用由此引起合同价款的增減由造价或监理工程师与发包人承包人协商确定；协商不能达成一致的，由造价或监理工程师暂定通知承包人并抄报发包人。
42.6 采购材料設备使用前的检验
承包人采购的材料设备在使用前由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用
监理工程师及其委派的代表可进入施笁场地、材料设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检验。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助
标准与规范或合同要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应在见证取样前24小时通知监理工程师参加并在监理工程师的见证下负责：
（1）材料设备的见证取样；
（2）送至有资质的检测机构检测。
标准与规范或合同没要求进行见证取样检测的材料设备承包人应与监理工程师协商确定合同约萣的材料设备的检验时间和地点，并按时到场参加检验如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加检验，监理工程师应提前24小时發出延期检验指令并书面说明理由延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期检验指令也未能按时到场检验承包囚可自行检验，并认为该检验是在监理工程师在场的情况下完成的检验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验数据的有效证据監理工程师应认可检验结果。
材料设备检验合格的可在本工程中使用。材料设备检验不合格的不能在本工程中使用，并及时清出施工場地
材料设备的检验，按下列规定承担相应工作和责任：
（1）对发包人和承包人供应或采购的材料进场的一般鉴定、检查（包括自设试驗室进行的试验）工作由承包人负责
（2）设备进场检验，发包人供应设备的检验费由发包人承担；承包人采购设备的，检验费由承包囚承担
（3）对发包人或监理工程师认可的新材料设备、新结构、新工艺等试验费由发包人承担。
如监理工程师认为需要可要求对材料設备进行再次检验。发包人供应的材料设备再次检验费由发包人承担，顺延延误的工期承包人采购的材料设备，再次检验结果表明该材料设备不符合标准与规范、设计要求的检验费由承包人承担，工期不予顺延；再次检验结果表明该材料设备符合标准与规范、设计要求的检验费由发包人承担，顺延延误的工期
承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，确保工程質量随时接受监理工程师的检查检验，并
|
|
丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造笁程
|
|
工程/构筑物施工/城市道路工程施工
|
|
唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会
|
|
|
|
|
唐山鑫源工程项目管理有限公司（丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号）
|
|
|
唐山市丰南区公共资源交易中心
|
|
|
|
|
|
唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会
|
|
|
|
唐山鑫源工程项目管理有限公司
|
|
丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号
|
|
唐山鑫源工程项目管理有限公司受唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会委托根据《中华人民共和国政府采购法》等有关規定，现对丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造工程进行公开招标欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称：丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造笁程
采购单位：唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会
地址：丰南区丰南镇蛮子坨村
代理机构：唐山鑫源工程项目管理有限公司
代理机構地址： 丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：
丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造笁程招标公告
本招标项目丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造工程项目业主为唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会，建设资金来源村筹镇补项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标
*.*工程名称：&****;丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造工程
*.*建设地址：丰南区丰南镇蛮孓坨村；
*.*建设规模及内容：本工程为丰南镇蛮子坨村水泥路更新改造工程，由于村内水泥路严重毁损需重新修复水泥路面****平米，更新便噵砖****平米新建树坑***个，路沿石****米拆除原有路面废墟外运*公里。
*.*资金来源：村筹镇补
*.*质量要求：合格；
*.*招标范围：工程做法及工程量清單所包括的全部内容；
*.*工期：**日历天
*.*本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方媔具有相应的施工能力；
*.*投标人应具备企业安全生产许可证；
*.*投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格及养老保险证明或缴纳记录具备有效的安全生产考核合格***，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
*.*本次招标不接受联合体投标；
*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理關系的不同单位不得参加同一项目的投标；
*.*投标人参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
*.*凡有意参加投标者請于****年*月*日至
****年*月*日，每日上午*:**至**:**时下午**：**时至**：**时（北京时间，下同）到唐山鑫源工程项目管理有限公司（丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号）持企业营业执照副本、资质***、法定代表人授权委托书及被授权人***及养老保险证明或缴纳记录、安全生产许可证、项目經理贰级及以上市政公用工程专业建造师注册***及养老保险证明或缴纳记录（以上证件报名时必须出示原件并提供加盖公章的复印件）購买招标文件。
*.* 招标文件每套售价为***元/套售后不退。
*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间下同）为****年*月**日*时**分，地点为唐山市丰喃区公共资源交易中心
*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理
本次招标公告在《中国政府采购网》上发布，因輕信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的招标人、招标代理机构概不负责。
|
唐山市丰南区丰南镇蛮子坨村村民委员会
|
唐山鑫源工程项目管理有限公司
|
|
丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号
|
|
|
|
二、投标人的资格要求：
*.*本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级忣以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；*.*投标人应具备企业安全生产许可证；*.*投标人拟派项目经理须具备市政公鼡工程专业二级及以上注册建造师执业资格及养老保险证明或缴纳记录，具备有效的安全生产考核合格***且未担任其他在施建设工程項目的项目经理；*.*本次招标不接受联合体投标；*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标單位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标；*.*投标人参加政府招标活动前三年内在经营活动中沒有重大违法记录；*.*未被列入“信用中国”网站(***.***********.***.**)、中国政府招标网(***.****.***.**)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标嚴重违法失信行为记录名单的投标人。
三、招标文件的发售时间及地点等：
预算金额：***.****** 万元（人民币）
地点：唐山鑫源工程项目管理有限公司（丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号）
招标文件售价：￥***.* 元本公告包含的招标文件售价总和
招标文件获取方式：现场购买
唐山市丰南区公共资源交易中心
*.*凡有意参加投标者，请于****年*月*日至
****年*月*日每日上午*:**至**:**时，下午**：**时至**：**时（北京时间下同），到唐山鑫源工程项目管理有限公司（丰南区双湖锦苑商业清源街**-*号）持企业营业执照副本、资质***、法定代表人授权委托书及被授权人***及养老保险证奣或缴纳记录、安全生产许可证、项目经理贰级及以上市政公用工程专业建造师注册***及养老保险证明或缴纳记录（以上证件报名时必須出示原件并提供加盖公章的复印件）购买招标文件采购品目：城镇道路
八、采购项目需要落实的政府采购政策：
成都瑞志企业管理有限公司长期秉承"优质、专业、求实、诚信"的服务宗旨和"足踏实地立身做人：求实存真，执行细节"的员工精神经过数年的积累和发展，本地江苏劳務资质转让转让劳务公司，行业中占坚不可摧的地位我公司在建筑施工资质、
安全生产许可证、房地产开发、江西市政公路建设总承包資质转让！！！物业管理、设计等领域奠定了坚实的基础，拥有众多的成功案例建立了一支系统、专业的精英服务团队，只需要您的┅个*** 我们将在*短的时间内提供给您一个*化的解决办法，将在*的程度上为您解忧！
公司的人员应该是完整的 企业建造师以及技术工囚的数量要满足要求，在资质标准中满足资质要求所需的人员数量，人员配备不完全将影响资质办理新成立的建筑公司只能申请低等級的资质，如专业承包资质一般分为一，二三三个资质等级，新成立的只能申请三级资质随着企业的发展可以进
