天津武清区 是哪个 武清区专业的工程官司律师团

在某些市政公用工程过程中，由于特殊原因工期需要变动时，施工企业要有正式报告，建设单位同意后，方可调整总工期。如有争议，由主管部门裁定。对于需要压缩工期的工程，必须严格审定，在确认有质量、安全施工和必要的工程措施费用后，方可签订合同工期，由于不适当地压缩工期，造成质量下降或出现质量与安全事故时，必须追究签约人的责任。

一、工程承包资质范围包括的内容一级资质可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工。（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的小区或建筑群体。二级资质可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工。（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；（2）高度120米及以下的构筑物；（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

文件、合同文本及附件，其他各种签约(备忘录、修正案等)，业主认可的工程实施计划，各种工程图纸(包括图纸修改指令)，规范等;承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等。

在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程延期的，要承担相应的损失：发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。需要注意的是的，发包人应当承包人停工、窝工、合理利润等损失，如工人、机械停工费、搬迁费等等。

问题一：律师你们好,我们在工地干活没有签任何合同现在要不到钱我们该怎么办

律师回复：可收集,,索要工资/如需帮助,请联系本律师。

律师回复：有事实即可申请．

律师回复：委托律师申请

律师回复：有事实劳动关系即可申请劳动仲裁

问题二：有营业执照的厂房 租了10几年了 都是一年一签 　现在要了 合同就不签了但是租还是租着 拆迁的时候怎么赔偿 请指教

律师回复：如果是经营厂房，并在经营中，<FONT color=

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。