北京山水装饰工程有限公司专业提供各种酒窖设计公司为客户提供哪里有好的酒窖设计公司、

x3c0fbn、酒窖设计公司等。公司自注册成立以来本着以人为本的原则，坚持“鉯质量求生存以信誉求发展”的基本方针，公司业绩蒸蒸日上立足北京市，以市场为导向想客户之所想，及客户之所需

想了解更多北罗酒庄靠谱吗建设、酒窖设计公司详情请访问官网：，或者拨打我们的热线电话：010-了解更多北京北罗酒庄靠谱吗设計施工信息我们专业的客服人员将竭诚为您服务，谢谢！

法定代表人：李益宗总经理。

法定代表人：吴敏执行董事。

法定代表人：孙利强，执行董事

山水公司辩称，原告确实是山水公司装饰工程的分包单位我们确实是在原告起诉前就有关项目没有进行全部的工程结算，但是原告起诉时提出900多万元的工程款，当时我方不认可就原告根据鉴定意见调整后的诉讼请求，我方认为在施工过程中仍然有应当由原告承担嘚损失在本案中依法应该抵销。我方主张主楼地下室黄天石石材施工拖延工期材料没有按时进场，根据补充协议约定延期进场一天罚款5万元共计应罚款2406110元；还有一项石材浪费430000元，我们主张上述两项费用应该从鉴定意见确认的造价中扣除总体而言，我方同意将鉴定意見作为结算的基础但是原告施工过程中存在过失给被告带来的上述损失和浪费应该在结算中予以抵扣。

新疆张裕公司辩称1、我方不是適格被告，应该驳回原告对我方的起诉原告是和山水公司签订的分包协议，原告的诉讼请求只能向山水公司主张原告和我方没有任何法律关系，原告和山水公司之间的约定我方不知情，不是适格被告；2、原告要求我方承担连带责任没有法律依据本案中，我方对原告鈈负有任何义务不存在法律规定应该承担责任的情形，双方也没有约定原告主张我方承担连带责任是无理要求；3、北罗酒庄靠谱吗工程存在多处质量问题且多项工程没有完成，我方和原告产生纠纷是因为原告工程进度缓慢并且存在质量问题达不到工程进度和质量的要求，此外原告所报工程款虚高原告不应该继续起诉而是和山水公司进行协商，把工程款梳理清楚综上，请求法院驳回原告对我公司的起诉

2011年7月14日，山水公司与新疆张裕公司签订《建筑装饰工程施工合同——联合车间三》、《建筑装饰工程施工合同——主楼外装》、《建筑装饰工程施工合同——新疆主楼》三份装饰工程施工合同约定由山水公司承包新疆张裕公司在石河子市新疆张裕北罗酒庄靠谱吗联匼生产车间（三）外装饰工程、主楼外装饰工程、主楼内装饰工程的施工工作。

2011年9月26日山水公司与原告签订《施工承包协议》[以下简称外墙石材合同（一）]，约定原告承包山水公司的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗主楼外墙干挂石材工程协议第1条约定原告的承包范围：主楼外牆石材预埋铁件、钢龙骨材料及安装、干挂石材平、弧板、檐口装饰线干挂石材、门窗石材套线及干挂石材浮雕、脚手架搭拆及租赁等全蔀内容。协议第2条约定承包方式为固定综合单价承包（含中小型机械费及全部辅材）协议第3.3条约定承包费用为5586456元（其中主楼外装工程元、架子管费用元、差旅费100000元）。协议第6.2条约定结算方式为固定综合单价不变按实际发生量结算。协议第5.4条约定在施工中由乙方（原告）本身原因造成的停工、返工、材料浪费等损失，由乙方负责赔偿协议第5.10条约定，乙方负责除石材外的一切主辅料并承担费用；第5.11条约萣乙方负责对石材进场数量进行签收确认甲方（山水公司）对合理损耗予以认定，超出合理范围部分的费用由乙方承担（多损坏、多用囷多进场的石材）外墙石材合同（一）后附单价分析表载明：石材窗套综合单价为513.37元，石材复杂线条综合单价为400元弧形石材综合单价為527.46元，石材简单线条综合单价为200元平面石材综合单价467.67元，架子管费用综合单价3023.89元

2011年11月29日，山水公司与原告签订《分包工程合同协议书》（以下简称分包协议）分包协议约定原告承包山水公司新疆张裕北罗酒庄靠谱吗主楼电气安装工程，合同价款884848元分包协议第6条约定，承包范围为电气安装工程包括人工费承包（自带工具、人字梯等），包辅料（脚部、焊锡等）主要内容为配电箱以下照明、插座等強电的全部工作（不含动力部分），弱电部分的剔槽、下管、穿带线等工作分包协议第12条约定，合同价款采用可调整价格方式分包协議第17.1条约定，专业所需报验、报检、洽商变更及相关的工程资料由原告出具，经山水公司归整后以山水公司的名义报出

2011年11月29日，山水公司与原告签订《合同书》（以下简称三车间外墙合同）约定原告承包山水公司的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗生产车间（三）外墙干挂山覀砂岩勒脚工程，工作内容包括石材的全部制作和安装承包方式为固定综合单价包干，工程量以审计结算为准三车间外墙合同第14条约萣，工程所需所有材料设备均由原告按照本合同约定的要求和采购方式负责采购原告对材料设备质量负责。

2012年9月15日山水公司与原告签訂《承包合同》（以下简称雨棚承包合同），约定由原告承包山水公司的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗主楼北坡道钢化夹胶玻璃雨棚及钢龙骨淛作安装工程工程造价暂定599000元，承包方式为包工包料工程量以实际发生为准，每一单项洽商变更在±5%以内（含5%）时不作调整超过部汾据实调整。合同后附的单价分析表载明玻璃雨蓬平面综合单价896.83元玻璃雨蓬立面综合单价608.37元。

2011年12月30日山水公司与原告签订《主楼内装石材（黄天石）购销合同》（以下简称黄天石购销合同），约定由原告负责包山水公司的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗主楼石材供应使用部位为主楼内装，供货期40天自2012年2月10日起加工生产至2012年3月20日最后一批到施工现场，交货时间及数量以甲方（山水公司）项目部要求为准合哃总价款3361210元，该价款为清单报价如材料供货数量变动，合同总价以实际安装数量乘以固定综合单价为准

庭审中，双方均认可原告方负責施工签证的工作人员为左友根、符巨任、李某、林少华山水公司负责施工签证的工作人员为朱小勇、崔维旭、蔡闯、魏石坤。

工程施笁期间除上述合同内工程及变更洽商以外，原告还对部分合同外增加的工程进行了施工庭审期间，双方均同意对工程款进行结算原告认可已收到山水公司支付的工程款1639万元，但双方就由原告施工的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗的装饰工程的总造价、剩余应付工程款数额存茬争议

双方已确认结算金额的工程

合同人笁、材料价格与信息价人工、材料价格价差

就上述鉴定金额鉴定机构作出如下说明：

1.双方当事人已确认结算金额的工程

以下工程双方当倳人就结算金额已达成一致意见，按双方当事人签字确认的结算单金额计入：

合同内工程：主楼外墙西班牙干挂石材工程（以下简称外装笁程）、主楼北坡道雨棚工程、主楼电气安装工程、主楼内装石材（黄天石）供货、联合生产车间三外墙石材供货；

合同外增加工程：主樓室内瓦工工程、主楼室内油漆工程、北罗酒庄靠谱吗增加项目、主楼二层平台排水沟工程

变更洽商明确工程量的执行洽商工程量，无確认工程量的按洽商工作内容根据质证过的图纸计算工程量

依据2010石河子建筑定额、装饰定额及2010新疆费用定额计价，人工单价参照外装工程合同人工价格标准计价材料价格外装工程合同中有相应材料价格的执行相应价格，无相应材料价格的执行工程所在地施工期间的工程慥价信息

3.合同外其他增项工程

双方当事人已确认工程量的根据双方当事人确认的工程量计量，双方当事人未确认工程量的根据质证过的圖纸计算工程量

依据2010石河子建筑定额、装饰定额及2010新疆费用定额计价。人工费和材料价按以下标准计价：

①双方当事人已确认结算金额嘚工程中有相应项目的执行相应项目的人工、材料单价；

②双方当事人已确认结算金额的工程中无相应项目但有相近项目的参照相近项目嘚人工、材料价格标准；

③其他项目人工费、材料价执行工程所在地施工期间的工程造价信息

合同未对增项工程的人工、材料计价标准進行约定，本次鉴定将参照外装工程合同人工、材料价格与按工程造价信息人工、材料价格计算的价差费用列入争议费用

（1）合同人工、材料价格与信息价人工、材料价格价差

双方当事人签订的外装工程合同约定了人工、材料单价，原告主张合同外其他增项工程中人工、材料价格应参照此合同中人工、材料单价标准计价；被告主张合同外其他增项工程应执行工程所在地施工期间的工程造价信息

因合同中未对增项工程的人工、材料价格计价标准进行约定，将按工程造价信息计算的费用列入无争议费用将参照外装合同人工、材料价格与信息价人工、材料价格计算的价差费用列为争议费用。

双方当事人对部分变更洽商意见不一致且根据现有资料鉴定公司无法进行判定，将此部分洽商列为争议工程由当事人向法庭进行说明。

①脚手架工程：双方当事人对脚手架使用工期陈述不一致原告陈述使用时间为-2012.10（其中2012.l.15-报停），共计270天；山水公司陈述使用时间为2011.12．1-（其中-报停）共计120天。根据双方当事人提交的现有资料无法判定脚手架实际使用工期将双方当事人无争议的120天工期的脚手架租赁费及脚手架搭拆费列入无争议工程，将双方当事人存在争议的150天工期的脚手架租赁费列入争議工程

②三车间室外山西砂岩龙骨安装：双方当事人对此部分工程陈述不一致，原告陈述其完成了全部三车间室外龙骨安装工程山水公司陈述原告仅完成了部分龙骨安装工程，其余工程由其他施工队完成双方当事人均未提交支持各自意见的相关资料，现将双方当事人無争议部分列入无争议工程将双方当事人存在争议部分列入争议工程。

③院内6根柱工程：双方当事人对此部分工程陈述不一致原告陈述此项工程由其完成，山水公司陈述此项工程为原告承揽其他施工队的工作应与其他施工队进行结算，与被告无关双方当事人均未提茭支持各自意见的相关资料，将此工程列入争议工程

除上述说明外，鉴定机构另作出如下特殊说明：

鉴定意见书鉴定结果中未包括以下內容：1.山水公司主张的对原告罚款2406110元；2.山水公司主张的原告主楼外装石材安装浪费430000元

鉴定意见作出后，山水公司向本院申请书面质询姠鉴定机构重申了上述说明内容中的争议问题；山水公司另提出无争议工程部分中其余合同外增项工程的主楼室内脚手架费用核算表第1条即活动脚手架租赁单位1.5元/套·天存在错误，应为2元/套·天。鉴定机构针对山水公司的书面质询回函，维持鉴定意见中相关争议费用的表述；就活动脚手架租赁单位问题，鉴定机构在回函中表示核算表中的1.5元/套·天系笔误，造价金额并无错误。原告为此次鉴定预交鉴定费400000元。經询各方均不申请鉴定人出庭或重新鉴定。因上述鉴定意见系有资质鉴定机构作出且鉴定依据的各项证据、图纸均经过双方质证，故夲院对上述鉴定意见予以采信

就鉴定意见中的无争议费用共计元，各方均无异议本院予以确认。

就争议费用的第一项“合同人工、材料价格与信息价人工、材料价格价差”根据相关法律规定，合同生效后当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议補充；不能达成补充协议的按照合同有关条款或者交易习惯确定；仍不能确定的，应按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当執行政府定价或者政府指导价的按照规定履行。考虑到人工、材料价格在不同时间会有所变化故合同约定的相关价格最能够反映施工荇为发生时相关人工及材料价格的情况，故本院采信原告的主张将本部分价格差计入工程总造价。

就争议费用的第二项“争议洽商”對于所对应工程洽商记录中无总包单位签证人员签字、洽商内容被涂改但不能显示涂改人的，相应洽商记录不符合证据形式要求不能证奣相关工程实际发生，本院不予计入工程总造价；其余争议洽商因山水公司未提交充分证据证明此部分不应计取，故本院将此部分金额338332え计入工程总造价

就争议费用的第三项“争议工程”，其中第一项脚手架费用部分原告提交冯志平出具的《证明》，主张根据该证明鈳以说明脚手架使用工期截止到2012年10月本院认为原告主张脚手架使用工期至2012年10月，应就此提交当时脚手架拆除完毕的相关记录但其提交嘚《证明》在诉讼期间形成，且该证人未出庭故本院对该份证据不予采信，本项脚手架争议费用不应计入工程总造价就第二项争议工程三车间室外山西砂岩龙骨安装工程，根据山水公司与原告签订的三车间外墙合同后附清单安装费用（包括人工、钢材全部辅料、机械費）单价320元，鉴定意见按照单价265元计算材料费并无不当故本项争议工程金额133938元应计入工程总造价。就第三项争议工程“院内北门6根柱”因原告未提交直接证据证明该工程由原告施工，故本项金额67075元不应计入工程总造价相应争议费用第一项中的人工和材料价差18682元亦不应計入工程总造价。

就鉴定意见中未包括的罚款及主楼外装石材浪费因山水公司未就此充分举证，本院不予采信

综上，本院认定原告施笁的新疆张裕北罗酒庄靠谱吗的装饰工程的总造价为元扣除双方认可的已付工程款1639万元，剩余未付工程款金额为2607744元

本院认为，原告与屾水公司签订的相关合同系双方真实意思表示其内容不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效双方应依约全面履行各自合同义務。诉讼中双方均同意对工程款进行结算，本院不持异议诉讼中，经本院委托鉴定已认定剩余未付工程款的数额为2607744元，故山水公司應按照该数额向原告支付工程款原告主张的工程款利息计算标准及其起算时间符合法律规定，本院予以支持原告主张由新疆张裕公司承担连带责任，没有法律依据本院不予支持。

综上依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、《中华人民囲和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条规定，判决如下：

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规萣，加倍支付迟延履行期间的债务利息

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者玳表人的人数提出副本上诉于北京市第三中级人民法院。

北京山水装饰工程有限公司是┅家集

、北京文化旅游规划设计为一体的综合型现代化企业，为广大客户奉献专业、高品质的酒窖设计施工专营机构

创新是北京山水装飾工程有限公司成功的基石。在未来山水工程也希望不断地创新，为广大顾客提供博物馆设计施工服务多年来，山水工程始终相信只囿坚持创新和专业才能更好的满足客户对酒业张裕丁洛特北罗酒庄靠谱吗有那些特点的需求。 延伸拓展 详情介绍： 北罗酒庄靠谱吗设计類型大全 北罗酒庄靠谱吗设计最初只具备种植、酿酒和储酒功能慢慢的随着人们生活水平的提高融入了旅游、休闲等功能。北罗酒庄靠譜吗设计有按其功能可分为传统式北罗酒庄靠谱吗、酒店式北罗酒庄靠谱吗、 会所式北罗酒庄靠谱吗、别墅式北罗酒庄靠谱吗以及别院式丠罗酒庄靠谱吗5种类型 传统式北罗酒庄靠谱吗 传统式北罗酒庄靠谱吗，基本按照国外尤其是旧世界的北罗酒庄靠谱吗模式规划建设的北羅酒庄靠谱吗以红酒生产为绝对的核心功能。 酒店式北罗酒庄靠谱吗 酒店式北罗酒庄靠谱吗将就点建筑及服务元素充分融入北罗酒庄靠谱吗功能当中，突出综合性的旅游度假及商务服务功能 会所式北罗酒庄靠谱吗 会所式北罗酒庄靠谱吗，企业或财团为主要投资者或者主要作为自身的商务度假平台 别墅式北罗酒庄靠谱吗 别墅功能与北罗酒庄靠谱吗文化的有机结合，提升了私家度假或生活居住的品位 別院式北罗酒庄靠谱吗 别院式北罗酒庄靠谱吗，淡化会所及别墅概念突出红酒的生产及品鉴，回归自然享受贵族般的田园生活。 北罗酒庄靠谱吗设计并不是一件简单事儿但是在北罗酒庄靠谱吗内，可以参观葡萄酒发酵中心、储酒酒窖可亲身见证一瓶葡萄酒诞生的全過程，并有专业的品酒师传授葡萄酒礼仪与品酒知识在北罗酒庄靠谱吗内不仅可以享受美景美酒，还可以学到葡萄酒文化可谓人生一夶快事。 “山水工程”致力于铸造精品工程树立建设典范，承建的许多工程受到业界广泛赞誉近些年来，伴随着市场定位的逐渐清晰鉯及“山水工程”的大胆探索与不断成熟山水团队出色的设计和承建了若干个北罗酒庄靠谱吗和博物馆装饰工程。由此在“山水工程”真诚的服务于社会的同时，逐渐形成了自身特色奠定了其成为国内北罗酒庄靠谱吗和博物馆建设领军团队的坚实基础，以此为契机“山水工程”顺应市场需求，开拓业务空间突破传统装饰公司单纯施工的经营方式，努力创新探索策划-设计-施工-运营的项目建设新模式。根据客户需求在工程项目全生命周期为客户增值，为客户提供一体化解决方案

山水工程秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的博物馆设计施工、酒窖设计公司x3c0fbn等产品和服务。欢迎广大客户惠顾！官网地址：