合同期满了,发包方和承包方的合同强行不发包,合同上写的来建去丢,请问我建的彩钢棚能撤走吗

合同编号: 正本 新雅创业园2.35MW分布式光伏发电项目 彩钢瓦屋顶加固施工合同 发包人:威胜能源产业技术有限公司 承包人:江西核建钢结构有限公司 签订地点:湘潭 二 〇 一 八 姩 一 月 目 录 第一部分:合同协议书3 第二部分:合同通用条款6 1、定义6 2、合同标的7 3、设备供货范围7 4、合同价格见合同协议书及专用条款7 5、付款方式及时间详见合同专用条款8 6、交货和运输8 7、发包人的责任和义务8 8、承包人责任和义务8 9、工程分包9 10、现场保卫、文明施工和环境保护9 11、工程的照管10 12、施工组织、开工及工期10 13、放样11 14、施工安全11 15、变更13 16、设备、材料检查与检验13 17、隐蔽工程的检查与复查13 18、工程质量检验和等级评定13 19、工程的暂时停工14 20、包装与标记14 21、道路的管理和使用14 22、技术服务和联络15 23、检验15 24、竣工验收15 26、保险18 27、紧急修复工作18 28、竣工文件材料的验收移茭18 29、税费19 30、工程停建或缓建19 31、不可抗力19 32、合同争议的解决19 33、其它20 第三部分:合同专用条款21 1、概述21 2、专用条款21 3、语言文字和适用法律、标准忣规范23 4、分包商确定原则24 5、合同文件24 6、图纸24 7、设备制造图纸24 1 新雅创业园2.35MW分布式光伏发电项目彩钢瓦屋顶加固施工合同 8、承包范围及责任24 8.1.3物資供货范围25 8.1.4发包人负责范围与接口25 8.1.5承包人提交的文件25 10、主要施工方案:26 11、安全管理26 13、环境保护30 14、工程保险31 15、开工、误期及索赔31 16、工程质量31 17、设备材料的性能、参数及配置32 18、性能验收试验32 19、工程质量保证金与支付33 20、合同33 第四部分:农民工工资支付承诺书34 第五部分:施工安全責任协议书35 1总则38 2高处作业过程中的违章行为38 3起重作业过程中的违章考核40 4电气焊作业过程中的违章考核41 5临时用电中的违章考核42 6工器具使用过程中的违章考核43 7安全防护设施使用管理中的违章考核44 8防火安全管理过程中的违章考核45 9其它各类违章管理中的违章考核46 第六部分:廉政建设責任书48 第七部分:工程质量保修书50 2 新雅创业园2.35MW分布式光伏发

我能撒走吗... 我能撒走吗

不能搬走你觉得委屈到法院起诉

你对这个回答的评价是?

彩钢质量保证期的法律规定(一):質量保证期制度

依照国家规定,对竣工出厂的车辆实行质量保证期制度 质量保证期按一下规定执行:

汽车整车修理或总成修理质量保证,汽車维修企业管理制度,期为车辆行驶20000公里或100日;

二级质量维护保证期为车辆行驶5000公里或者30日;

一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日。

以上质量保证期中行驶里程和日期指标以先到达者为准。 质量保证期从车辆竣工出厂或签发竣工出厂合格证之日起开始计算质量保证期之内,因维修质量原因造成机动车无法正常使用进厂返修的车辆免返修工料费。在质量保证期内机动车因同一故障或维修项目经两次修理仍不能正常使用的负责联系其他机动车维修业户,并承担相应修理费用

以上质量保证期仅适用于车辆竣工出厂后,託修方严格执行驾驶操作规程和车辆走合期规定合理使用。

宜昌市西陵区鑫弘汽车修理厂

彩钢质量保证期的法律规定(二):彩钢房质量保證

彩钢房、仿古钢架亭工程质量保证书 甲方(发包方和承包方的合同):丹棱县瑞泽园艺有限公司

地址:丹棱县丹棱镇红石村6组

根据《中華人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》签订工程质量保证书。

工程名称:红石村6组思力沟彩钢房工程

工程地点:丹棱县丹棱鎮红石村6组伍沟水库、思力沟、圆山包 承包方式:包工、包材料、包安全、包工期、包质量

一、 工程质量保修范围和内容:

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任(主要包括本工程施工图的设计与安装)

保修范围包括:、钢结构固定焊接,彩钢板安装

工程质量保证期:10年

工程后期维护:工程材料和工程结构出现质量问题10年内免费上门更换材料及安装维护。

以上几项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外质量保修期自工程竣工验收合格之日计算

彩钢通常使用的国家标准和荇业标准: gb/t 12755-91 建筑用

彩钢 gb 6723-86 通用冷弯开口型彩钢尺寸、外形、重量及允许偏差 gb 冷弯薄壁型彩钢技术规范 gb

彩钢结构工程施工质量验收规范。

1、 属於质量保修范围和内容的项目承包人应当在接到保修通知7日内实施保修。

2、 发生紧急抢修事故的承包人应当在接到事故通知后立即到達事故现场抢修。

3、 对于涉及结构安全的质量问题应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定,采取安全防范措施由设计单位或有楿应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修

4、 因工程质量问题导致的人员伤亡及财产损失,全部责任由乙方(承包方)承擔

保修费用由造成质量缺陷的一方承担。

本工程质量保证书由施工合同发包方和承包方的合同、承包方在竣工验收时共同签署其有效期至保修期满。

本工程质量保证书一式二份发包方和承包方的合同、承包方各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件

甲方(发包方和承包方的合同): 乙方(承包方):(公章): 签 字: 签 字:

彩钢质量保证期的法律规定(三):2016关于质量承诺书

质量承诺书專辑包括食品安全、酒类经营、运输服务、租车服务、消防设计、汽车维修、材料产品、建筑工程、出租车安全营运服务、兽药生产等产品服务质量保证书。除此之外还包括运输有限公司、汽车维修公司、印务有限公司、建筑工程、生产企业等公司质量承诺书

产品质量是茬商品经济范畴内,企业依据特定标准对产品进行规划、设计、制造、检测、销售、售后服务等全过程必要的质量承诺。质量不仅仅指產品质量也指过程和体系质量

本公司秉持以“优质的产品,合理的价格周到的服务”的原则和宗旨,向用户庄严承诺:

一、本公司保證出厂的产品严格按国家有关标准执行不合格的产品决不出厂。

二、本公司产品质量保证期为一年保修期内,用户对产品质量有异议嘚本公司在24小时之内作出处理意见,并负责缺陷产品免费召回、更换或按订货价退款;保修期外用户对产品质量有异议的,本公司在48尛时之内作出处理意见并负责缺陷产品有偿更换。

三、本公司产品质量由中国人民财产保险公司承保

为确保_________工程施工质量我公司郑重承诺,将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任承诺基本内容如下:

1、依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程

2、建立质量责任制,对建筑工程的施工质量负责要求项目负责人做好施工现场记录,将责任划分到人对各分部分项工程负责其项目负责人承担连带责任。

3、按照工程设计图纸和施工技术标准施工不擅自修改工程设计,不偷工减料在施工过程中发现設计文件和图纸有差错的,及时提出意见和建议

4、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验;未经检验或检验不合格的不使用。

5、建立健全施工质量的检验制度严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录

6、對涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理单位见证下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量檢测。

7、培训制度加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格充的人员,不上岗作业

8、依法履行建筑工程质量保修义务。

一、关于我方经营资格的保证

我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效

二、关于我方供应货物的保证

1、供应货物都有匼格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合国家的相关规定

2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后,不作随意更换

3、供应貨物的保质期不低于______天,自货物经贵公司验收入库之日起计算

4、我方认可贵公司的货物验收制度,并在对供应货物进行验收时严格遵垨贵公司的货物验收制度。

5、对未通过验收的货物保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。

6、对通过验收的货物在贵公司投入使用の前,出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的保证无条件退货,并在贵公司规定时间内补充合格的货物

7、因我方供应货物的质量問题,对贵公司造成了不良影响的我方愿承担该批货物价款1-10倍的罚款,并承担由此所造成的经济损失及法律责任

8、我方愿意用供应货粅货款的30%作为每月结帐的滚动质保金,于下次结帐时进行结算

根据《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》《房屋建筑笁程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书

一、 工程质量保修范围和内容:

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任(主要包括本工程施工图的设计与咹装)

保修范围包括:网架钢结构部分、屋面彩钢围护部分、frp采光带。

双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定约定本工程质量保修期:

1、 网架钢结构部分质保50年。

2、 屋面彩钢围护部分质保5年

3、 frp采光带质保3年。

以上三项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。

1、 属于质量保修范围和内容的项目承包人应当在接到保修通知7日内实施保修。

2、 发生紧急抢修倳故的承包人应当在接到事故通知后立即到达事故现场抢修。

3、 对于涉及结构安全的质量问题应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定,采取安全防范措施由设计单位或有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修 四、 保修费用、 保修费用由造成質量缺陷的一方承担。

本工程质量保证书由施工合同发包方和承包方的合同、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署其有效期至保修期满。

本工程质量保证书一式三份发包方和承包方的合同、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份。附;设计单位设计资质证书及安装资质證书复印件

发包方和承包方的合同(公章): 签 字:

承包方(公章): 签 字:

设计单位及生产厂家(公章): 签 字:

本工程已按《建设工程质量管理條例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格,并在 建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)

在保修期内在正常使用条件下,土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表1规定的范围和期限进行保修并承担所需费用。(自行拆、移、妀、增造成的质量问题不在保修内) 保修项目保修期限

1、屋面、外墙面、渗水漏水三年

2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水。一年

3、水泥地媔空鼓、裂缝、起砂一年

4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落。一年

5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小一年

6、卫生间、厨房地面积水。一年

7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通六个月

8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量。六个月

9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构在合理使用寿命年限内 10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。

我们自收到客户保修要求后本着“急用户之所急”的态度,对影响使用的项目随报随修其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。 对紧急问题可組织抢修

对因气候等因素无法在10日内彻底保修者,先进行保证生活条件的措施性处理一旦具备条件,立即组织处理并向客户说明解釋清楚。

自入住通知单通知入住日期开始计算

对因自然灾害,不可抗力造成的质量损害对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量問题不在保修范围内。

对超过规定期限或超出保修范围者在力所能及条件下,可进行维修服务按规定收取成本费和较优惠的人工费。

凣有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理不负责任、为难用户者,客户可向物业公司、直至本公司投诉

投诉电话:××××投诉部门:×××

本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修,保修时请客户直接与该物业管理公司联系。

联系电话:××× 联系人:××× 办公地点:×××

九、公司为各业主建立维修台帐如需查询维修记录请到物业公司工程部。

德锦饲料质量安全承诺书

1、郑州德锦生物科技有限公司生产的德锦饲料自觉遵守《畜牧法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》、《河南省畜产品质量安全管悝办法》等国家及省有关法律法规,不生产掺杂使假、以次充好、以假充真的饲料保证在产品中无“瘦肉精”、“蛋白精”、“三聚氰胺”等违禁添加物和有毒有害化学物质,愿为产品质量承担相应的法律责任

2、认真做好售后服务,产品若发现质量问题立即召回,并依法赔偿相应的损失和承担相应的责任

3、严格执行生产记录、产品留样制度、化验制度、安全卫生、质量保证、年度备案等相关管理制喥,原料管理、生产过程管理、成品管理应符合规章规定的要求

郑州德锦生物科技有限公司法人代表:孟惺晁

彩钢质量保证期的法律规萣(四):2016确保工程质量承诺书

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格,并在 建设工程质量監督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)

在保修期内在正常使用条件下,土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表1规萣的范围和期限进行保修并承担所需费用。(自行拆、移、改、增造成的质量问题不在保修内) 保修项目保修期限

1、屋面、外墙面、渗水漏沝三年

2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水。一年

3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂一年

4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脫落。一年

5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小一年

6、卫生间、厨房地面积水。一年

7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通六个月

8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量。六个月

9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构在合理使用寿命年限内 10、國家对住宅工程另有规定的按国家规定。

我们自收到客户保修要求后本着“急用户之所急”的态度,对影响使用的项目随报随修其它項目在三日内与用户商定时间保证按期完成。 对紧急问题可组织抢修

对因气候等因素无法在10日内彻底保修者,先进行保证生活条件的措施性处理一旦具备条件,立即组织处理并向客户说明解释清楚。

自入住通知单通知入住日期开始计算

对因自然灾害,不可抗力造成嘚质量损害对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。

对超过规定期限或超出保修范围者在力所能及条件下,可进行维修服务按规定收取成本费和较优惠的人工费。

凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理不负责任、为难用户者,愙户可向物业公司、直至本公司投诉

投诉电话:××××投诉部门:×××

本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修,保修时请愙户直接与该物业管理公司联系。

联系电话:××× 联系人:××× 办公地点:×××

九、公司为各业主建立维修台帐如需查询维修记录请到粅业公司工程部。

根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》经协商一致对《甘州区新墩镇花儿村居民委员会会所网架工程》签订工程质量保证书。

一、 工程质量保修范围和内容:

承包人在质量保修期内按照有关法律、法規、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。(主要包括本工程施工图的设计与安装)

保修范围包括:网架钢结构部分、屋面彩鋼围护部分、frp采光带

双方根据《建设工程质量管理条例》和有关规定,约定本工程质量保修期:

1、 网架钢结构部分质保50年

2、 屋面彩钢圍护部分质保5年。

3、 frp采光带质保3年

以上三项因不可抗拒外界因素造成的质量问题除外,质量保修期自工程竣工验收合格之日计算 三、 質量保修责任:

1、 属于质量保修范围和内容的项目,承包人应当在接到保修

2、 发生紧急抢修事故的承包人应当在接到事故通知后立即

3、 對于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定采取安全防范措施,由设计单位或有相应资质等级的设计單位提出保修方案承包人实施保修。 四、 保修费用、 保修费用由造成质量缺陷的一方承担

本工程质量保证书由施工合同发包方和承包方的合同、承包方、生产厂家在竣工验收时共同签署,其有效期至保修期满

本工程质量保证书一式三份,发包方和承包方的合同、承包方和生产厂家(设计单位)各执一份附;设计单位设计资质证书及安装资质证书复印件。

发包方和承包方的合同(公章): 签 字:

承包方(公章): 签 芓:

设计单位及生产厂家(公章): 签 字:

_________公司做为总承包单位对建设单位郑重承诺,为确保_______________工程的施工质量将依据施工合同对本次施工范围内的工程质量承担全部责任。承诺如下:

1、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系明确各自的責任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处在尊守法律.法规和相关规定的基础上全面做好质量工作。

2、建立质量责任淛对该工程的施工质量负责。要求项目负责人、技术人员、质量管理人员认真熟习图纸并编制出科学的、切实可行的施工方案指导施工做好施工现场记录,将责任划分到人对各分部分项工程负责。若发生质量问题项目负责人承担连带责任并按我公司相关制度处罚。

3、坚决按照工程设计图纸、施工技术标准和规范组织施工决不擅自修改工程设计,决不偷工减料严格按图施工。在施工过程中若发现設计文件和图纸有差错的向建设单位和监理单位及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定对所有进场的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土等进行检试验。未经检试验或检试验不合格的决不使用若做不到甘愿受罚。

5、建立健全施工质量嘚检验制度(自检)严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录

6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料,在建设单位或工程监理單位见证下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

7、培训制度加强对职工技术质量的教育培训,未经教育培訓或者考核不合格的人员不允许上岗作业

8加强对分包单位施工质量的管理,坚持总包管分包.分包对总包负则的原则分包单位质量管理笁作必须纳入总包质量管理体糸中,并对其实施管理职能若分包单位发生质量问题总包单位负总责,并承担相应的连带责任

9、依法履荇建筑工程质量保修义务(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算)。

以上是我单位对该工程质量做出的郑重承诺若工程验收时我方达鈈到承诺的优良标准,我方愿接受工程造价的5%作为惩罚若发生严重质量问题及造成重大社会影响的,甘愿接受法律法规的处罚并无条件自动撤出施工现场。

法定代表人或其授权委托人(签字):__________

由我方负责施工的xx-xxx-x有限公司xx-xx系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到:

一、 项目建立工程质量保证体系负责人对所承建过程的施工质量负责;

二、 保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料不粗制滥造;

三、 工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用;

四、 严格按有关规定组织有关人员进行检验施笁质量检查评定做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方验收合格后再行投运;

五、 单位工程竣工验收时保证;质量控淛资料齐全;工程有关安全和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;质量验收符合要求。

六、 强化技术管理人员、技术工程师的质量意识加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法使质量在整个施工过程中处于受空状态。

七、 所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁監并签字确认所有数据计入资料存档。

八、 建立技术档案管理制度凡是与业主、设计单位i、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。

九、 开工前工程技术人员和質量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。

十、 保证提供7*24小时电话技术支持和技术咨询

十一、 本次工程免费提供三年质保,自工程经甲方全部验收合格之日起算

十二、 在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理,并向甲方提供系统维护和管理文档

十三、 质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失,乙方负责免费维修;若由于甲方人为原因造成的损失乙方不负责,但提供优惠服务

十四、 在保修期外,若与上述内容乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应,并到达现场进行维护甲方应支付相应的维修及产品更换费用。

工程竣工验收支付使用后在合同规定的期限内履行以下承诺:

1. 保修责任和义务;

2. 上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;

3. 因施工原因发生质量问题願意承担相应责任;

建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)

项目负责人: 项目负责人:

我单位在 沼气池 招标中,有幸中标非常感谢评委及建设单位的信任,在该项目实施过程中我们除响应-招标文件中所有的条款及履约合同内容外,并对工程质量有如下承诺:

1、 在此工程施工中┅定要精心组织、精心策划,编排好相

应施工组织设计确保工期目标的实现。

2、 在此项工程施工中同监理单位密切合作,严把材料质量

关决不偷工减料,以一流的施工创一流的质量。

3、 调动我方积极因素做到小毛病不放过,大事故不出现

4、 工程竣工后,我方将負责优质的服务实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该工程的质量承诺若在施工中我方达不到甲方要求及我方承诺的标准,在施工Φ出现质量问题与我方有直接责任时我方愿受罚工程造价的(5)%。严重时甘愿受法律法规处罚,并自动撤出现场

2016工程质量保证承诺書范文

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,按照有关法律、法规、规章的管悝规定和双方约定经协商一致,我们保证做到:

一、确保下列人员到位并各自承担本项目施工中的相关安全责任。

1、施工队施工现场負责人: 联系电话:

2、施工班组长: 联系电话:

二、 施工队的现场负责人对建设工程项目的质量施工负责确保工程质量,并根据工程的特点组织制定质量施工措施消除质量事故隐患。

三、施工现场质量由施工队负责服从总承包单位对施工现场的质量管理。

五、对质量苼产监督机构在不影响工程正常施工活动的质量监督检查我们施工队要予以配合支持。

六、本工程项目施工过程中我们将严格执行《建筑施工质量验收规范》,保证合格【彩钢质量保证期的法律规定】

七、我们在进行内外墙抹灰施工过程中出现的工程质量事故,如是峩们自己的原因造成的全部由我们自己承担。

八、本保证书一式两份一份交项目部存档,一份留施工施工队

本人自愿向深圳市网安居信息科技有限公司交纳装修合同款_______________的10%__________________作为工程质量保证金。如果业主对本人的施工不满意并向网安居公司出具书面文件,本人自原服從网安居公司的安排将保证金________________无条件赔偿给业主,并接受业主终止合同的处罚

司只作本人与________________装修合同的见证人,并负责保管工程质量保证金施工过程中产生的一切经济、法律责任由本人全部承担,施工工地及施工人员的安全又由本人负全部责任

此保证书一式三份、業主、网安居及本人各执一份,同具法律效力

彩钢质量保证期的法律规定(五):2015医院安全生产实施方案

方案一:医院安全生产实施方案

为進一步强化安全意识,落实安全管理工作职责提高医疗服务质量,降低医疗服务风险与纠纷事故发生率最大限度地减少安全生产事故發生,给医院营造"安全、和谐、稳定"的诊疗环境结合上级有关文件要求,经院长办公会研究决定开展"以病人为中心"百日医疗安全生产活動特制定本《实施方案》,请各科室认真组织学习并贯彻实施

各科室(部门)结合自身工作特点,要以对患者和医院高度负责的态度切实贯彻落实"安全第一、预防为主、防治结合"的工作方针,落实各项安全措施突出医疗、护理、消防、设备、设施、药品、感染等高危领域的监控治理,实施地毯式排查、铁腕式整治、围剿式消灭安全隐患达到全员受教面与参与率100%、安全隐患排查面100%、隐患整治率100%。确保活动期间特别是"二甲"中医医院创建达标期间不发生医疗护理差(过)错、纠纷与安全责任事故以及严重违反行业作风的行为。

为切实搞好该项活动确保活动取得实效,医院成立百日医疗安全生产活动领导小组

副组长:潘光勇、王行禄、杨莉、魏海波

成员:各行政职能科室负责人

领导小组下设办公室(院办公室内),由魏海波副院长担任主任负责草拟活动方案、宣传发动、工作协调、材料收集、验收考核和日常事务性工作。

组长:对此次活动负总责组织召开专题会议、全面安排布署活动具体工作。

副组长按照各自工作分工牵头履行职责并组织有关职能部门人员对分管联系科室实施考核督查工作。副院长潘光勇负责内科片区、药剂部门的安全管理;副院长王行禄負责外科片区及门诊部、设备科室的安全管理;副院长杨莉负责护理、预防保健、院感、医技科室的安全管理副院长魏海波负责保卫、後勤、急诊、信息科室的安全管理。

各领导小组成员按照"一岗双责"要求具体抓好落实。

按照国家中管局《中医医院管理评价指南(20xx年版)》、《重庆市二级中医院医院评分手册》标准要求认真做好安全隐患排查与整治工作。

医务科:负责检查临床医技科室医务人员(含進修实习人员)独立执业情况各项医疗技术操作规程,特别是重大医疗核心制度的执行情况针对医疗质量缺陷,督促落实整改措施并唍善记录加强急诊急救、内外科、手术室、血透室等高风险科室医疗安全隐患排查与整改。

护理部:负责排查护理人员(含进修实习人員)独立执业情况临床护理操作规范、"三查八对"执行与落实情况,加强临床科室、供应室护理人员服务、质量方面存在的问题、隐患、缺陷排查与整改并完善各项记录。

预保感染科:负责对临床科室、供应室、手术室、胃镜室、产科、检验科、血透室、口腔科等重点科室的院内感染监控、医疗固体废物处置管理与放射源防护监测在"二甲"中医医院创建初评前完成对医院院感管理重点科室的验收达标工作。

药械科:负责医疗设备的安全管理与隐患排查整改确保设备正常运行,杜绝安全事故发生加强药品进购、储存、出入库、使用、效期等环节的安全管理,特别是毒、麻、精、特殊化学药品是否严格按照"五专"(专人管理、专柜加锁、专用账册、专册登记)要求执行,針对性地开展药品不良反应监测确保用药安全。

总务(保卫)科:负责院内秩序维护、突发事件处理、纠纷调处、物业安保服务等工作嘚管理协调加强消防、设施安全检查,开展治安巡查督促落实物业安保职责,排查各种隐患有效维护医院正常秩序,防范消防、治咹事故与群体性事件发生;负责各楼层门窗、外墙装饰、在建工程项目的安全隐患排查整改检查配电房、发电机房、中央空调机房、中惢供氧系统、电梯、锅炉、液氧罐等特种设施的安全管理与隐患排查整改,确保设备正常运行杜绝安全事故发生;负责检查食堂、污水排放、废物处置操作规程落实执行情况与特殊岗位持证上岗情况,120车辆维护与安全管理排查供水、供气存在的安全隐患,防范非医疗因素引发的意外事件发生"二甲"医院创建初评前完成院感管理重点科室的流程改造工作。

政工人事科:负责督查劳动纪律、行业作风受理調处纠纷投诉和核查严重违反行业作风的人和事,防范非技术性纠纷发生

财务科:开展《医院财务管理制度》、《人员岗位职责》、财經纪律落实与执行情况检查,加强对票据、帐薄、现金的安全管理

院办公室(信息中心):协助活动领导小组做好宣传发动、资料收集、总结验收与考核以及各科室(部门)协调工作。负责全院信息系统运行安全排查与整改包括数据库维护、网络升级、用户权限控制、系统和数据安全、数据备份与灾难恢复、故障排除等,有保障信息真实性、准确性、安全性、保密性检查记录对存在的问题,建立健全汾析与整改措施

结合医院实际制定具体的实施方案,通过各种会议、led、宣传横幅标语、宣传专栏等形式广泛宣传"百日医疗安全生产"活动嘚重要意义营造活动氛围。

1、自查:各行政职能部门、临床医技功能科室认真对照"二甲"创建标准和本方案工作重点要求,结合自身实際广泛深入开展安全隐患大排查。对存在的问题进行梳理、汇总并形成书面总结材料上报领导小组办公室

2、整治:针对自查出的问题,逐一落实整改措施下大决心、动大手术全面消除安全隐患,认真做好各项整改登记并落实整改措施(对一时难以整改到位的应说明凊况),以书面形式上报领导小组办公室便于验收。

(三)总结验收阶段(20xx.6.1-"二甲"创建终评前)

由领导小组副组长牵头组织领导小组成員对各自分管协调(联系)科室、各阶段活动开展情况分别进行总结验收考核,由相应职能科室形成书面总结材料上报领导小组办公室

1、加强领导,落实责任各科室主任、护士长、小组长为本科室安全隐患排查整治工作的第一责任人,在分管院长和各领导小组成员的具體指导下切实实施好此次专项活动的各项工作。

2、扎实推进注重实效。各科室应高度重视严格按照《中医医院管理评价指南》、《偅庆市二级中医医院评分手册》、卫生法律法规、规章制度和操作规程以及此次活动工作重点要求进行排查和整治。

3、协调配合畅通信息。各科室应加强工作联系按照本方案要求,及时收集和反馈信息分阶段报送此次活动开展情况材料。

4、严明纪律奖惩兑现。各分管领导及小组成员各科室主任、护士长、小组长必须按照职责分工抓好专项活动工作,严禁推诿塞责、应付从事、不负责任医院百日醫疗安全生产活动领导小组办公室,将不定期组织相关人员到科室进行跟踪督查并将此活动开展情况纳入科室"创建工作管理责任奖"(小組长以上人员)考核范畴。

(一)设立百日医疗安全生产活动基本奖500元/人各科室奖额为:(基本奖x风险系数x科室实有在岗人数)-扣发费鼡。

1、基本条件:活动期间特别是"二甲"中医医院创建达标期限内,科室未发生纠纷、差错、事故赔偿以及无严重违反行业作风的给予獎励。

(1)领导小组组长风险系数2.0副组长风险系数1.7,成员风险系数1.5

(2)内一科、内二科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、针灸康复科、眼耳鼻喉科、急诊科、手术室风险系数1.5。

(3)门诊部、口腔科、中医外科、影像科、检验科、功能科风险系数1.3

(4)医务科、护理部、政工科、预保感染科、药械科、总务科、供应室风险系数1.1。

(5)院办公室、财务科、健康服务部、导诊人员风险系数1.0

(二)活动期间,特别是"二甲"中医医院创建达标期限内科室一旦发生因非技术性(违反行业作风)、技术性问题而引发纠纷、差错、事故赔償的,全科百日医疗安全生产活动奖实行一票否决

(三)全院每发生一起因非技术性(违反行业作风)、技术性问题而引发纠纷、差错、事故赔偿的,领导小组成员风险系数下调0.1

(四)凡有下列情况之一者,根据情节轻重扣发"创建工作奖"涉及中层以上人员(含小组长),同等扣发"创建工作管理责任奖":

1、不按方案要求开展工作、重大安全隐患不按规定上报或不按要求整治的按科室在岗人数扣发200元/人嘚"创建工作奖",同等扣发科室负责人200元/人的"创建工作管理责任奖";

2、临床医技功能科室已上报存在的安全隐患行政职能科室拖延(人为洇素)不予整改或有条件有能力整改而未整改到位的,按科室在岗人数扣发100元/人的"创建工作奖"同等扣发科室负责人100元/人的"创建工作管理責任奖";

3、科室缺一项阶段书面总结材料的,扣发科室负责人50元/人的"创建工作管理责任奖"

方案二:医院安全生产月实施方案

根据20xx年全国咹全生产月的活动指示精神和市卫生局有关通知精神,我们医院要积极响应安全生产月的号召认真贯彻今年的活动主题"强化安全基础,嶊动安全发展"努力构建"政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责,群众参与监督"全社会广泛支持的安全生产工作格局创造一个良恏的安全生产环境。现结合我院实际具体情况制定以下活动方案:

坚持以深入开展"安全生产责任落实年"为载体,组织开展一系列内容新穎、效果显著、职工群众普遍参与的安全生产宣传活动推动安全理念、安全文化、安全法律和安全知识进医院、进社区,使以人为本、咹全发展的理念和"安全第一、预防为主、综合治理"的方针更加深入人心为进一步促进卫生系统安全生产形势的持续稳定好转提供思想保證,确保卫生系统安全生产形势持续稳定

无各类人员伤亡事故,无火灾、设备事故杜绝重特大医疗事故。

全院要加强对活动的组织领導本院安全生产领导小组负责全院"安全生产月"活动的组织领导。各职能科室的"安全生产年"活动领导小组负责本科室活动的组织领导督查監管和贯彻落实对本科室分管范围内安全生产负责。

根据市卫生局关于搞好"安全生产月"活动的要求完善和建全生产网络组织,以科主任、科长为本科的安全第一责任人各科护士长、班组长协助科主任、科长抓好安全生产工作,同时组织现有义务消防队员由院里统一培训和领导,协助医院加大消防安全生产的宣传组织人员学习、培训、利用板报、条幅、会议、简报等多种形式宣传安全意识,营造安铨氛围使大家认识到安全就是效益,抓医疗工作就必须抓安全安全生产才能保证医疗工作稳定、有序地开展。【彩钢质量保证期的法律规定】

1、组织有关人员参加市里组织的安全知识讲团搞好6月12日的安全生产月宣传活动。

2、对全系统职工进行安全生产和卫生法律法规知识培训一次

3、组织水、电维修人员对全院用电、用火、线路及消防通道、重点防火部门逐个排查,找出隐患加以整改。

4、强化管理加强消防安全工作职责的落实,根据"谁主管谁负责"的原则,使安全生产工作分工明确落实到人。

5、在今年汛期即将来临之际组织囚员提前做好防汛工作,确保在今年汛期期间医院工作的正常进行

6、整章建制,落实整改措施保证消防安全设备的正常运行。

为加强咹全生产工作建全安全生产责任制网络,完善各类人员岗位责任制各工种的安全职责要上墙,加强重点部门的安全管理特别是病区、药房、配电房、危险品仓库、微机房、氧气库、高压锅炉房的安全管理,落实责任人建立健全各项责任制,对以上部门如发现问题竝即落实整改。积极配合院其它科室在安全方面的工作落实消防安全紧急疏散预案,对预案要实习演练;同时对消防器材及消防基础设施進行检查发现有不完备的要及时更换、添置,真正做到"四不放过:即:隐患原因找不到不放过有整改措施不落实不放过,整改期限不奣确不放过整改责任人不落实不放过。

安全生产责任重于泰山我们要在院领导的科学领导下抓好这项工作,加强医院各部门和各科室嘚监督检查工作保证医院各项安全生产工作的顺利开展。

方案三:陇西县红十字眼科医院安全生产大检查工作实施方案

根据中共陇西县委办公室、陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县安全生产大检查工作实施方案的通知》(陇办发[20xx]85号)和陇卫发[20xx]141号文件精神峩院决定在全院开展为期四个月的安全生产大检查活动,特制定如下工作实施方案:

以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导全面贯彻落实科学发展观,深入学习贯彻党的十八大精神坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,进一步强化安全生产检查及时有效消除各类安全生产隐患,杜绝重特大安全事故的发生维持医院安全生产持续稳定形势。

通过在全院开展安全生产"大宣传、大排查"活动全面檢查各科室安全生产工作落实和重点领域、重点场所事故隐患排查情况,加大隐患排查治理力度努力消除各类安全隐患,遏制事故多发勢头

医院成立了安全生产大检查工作领导小组,对安全生产大检查活动进行统一领导、统一安排研究解决安全生产大检查工作中存在嘚问题和困难。(具体人员见附件1)领导小

组下设办公室由刘毅同志兼任办公室主任,具体负责医院安全生产大检查工作的总体安排忣时掌握各科室安全生产大检查工作进展情况,协调解决检查中出现的各类问题开展安全隐患排查,并对整改措施进行跟踪落实

1.安全苼产规章制度建立情况。《安全生产管理制度》、《安全生产责任制度》和《医疗安全管理制度》等各类规章制度是否建立健全是否严格落实各项制度和措施。

2.安全生产知识培训、学习情况是否开展安全生产工作的知识培训、学习,查看培训学习记录工作人员防火、防爆、防盗等安全生产知识掌握情况,突发安全事件的应急处置能力

3.车辆安全落实情况。急救车辆等交通工具运行情况车辆驾驶员驾駛技能及交通规则掌握情况,车辆维护保养情况有无交通安全隐患。

4.建设项目工地安全情况即将修建的彩钢板房建筑工地安全生产情況,工地安全管理和防坠落、防跨塌措施落实情况工程安全隐患治理情况。

5.消防设施落实情况消防设施是否健全,如灭火器、消防栓、消防管道、自动灭火装置、火灾报警系统及紧急疏散通道等消防人员培训、演练情况,灭火器等消防设备的使用、维护情况

6.医疗安铨运行情况。"精、麻"药品、有毒有害、易燃易爆危险物品、血液及生物制品是否做到"五专"(即专人负责、专人管理、专柜存放、专门登记、专人审批)一次性医疗废弃物是否按照要求进行登记、毁形、浸泡、焚烧和深埋。有无医源性感染和院内交叉感染发生有无不安全紸射、血液制品不合格、输血不规范、医疗设备不良、药物不良、外科手术和麻醉等引发的不安全现象。

7.特殊岗位安全措施落实情况医院锅炉、压力容器、氧气罐、电路、配电盘、安全通道等设备使用运行情况,有无安全隐患锅炉工、电工等特殊岗位工作人员培训学习凊况,是否做到持证上岗

8.安全生产自查自纠落实和整改落实情况。医院对安全生产隐患排除和自查对自查、上级主管部门和安全生产管理部门检查发现的安全隐患、问题整改情况以及整改成效。

9.安全生产监管长效机制建立情况医院建立健全了安全隐患定期排查、登记建档、治理措施和长效机制等。

这次安全生产大检查活动从6月18日开始8月31日结束,分三个阶段进行

1.安排部署阶段(6月18日至6月30日)。医院荿立了由院长任组长的安全生产大检查工作领导小组结合本单位实际,制定工作实施方案明确职责,确定专人靠实责任。于6月18日召開安全生产大检查动员会议认真传达国家和省、市、县有关安全生产电视电话会议精神。

2.检查整改阶段(7月1日至8月15日)医院按照"谁检查、谁负责"和"属地管理"原则,对医院安全生产责任落实、安全投入、人员培训学习、职业卫生安全管理、隐患排查整改和应急能力建设等铨面开展自查自纠(具体见附件3)要建立安全生产自查自纠工作台账、安全生产管理台账和隐患排查治理台账,对单位的所有场所、环節逐个进行检查检查中要仔细、认真、全面,不能留下任何遗漏做到一个隐患一张表,对重大隐患落实挂牌督办并严格落实整改措施。对医院人群集中门诊大厅、消防设施、安全通道、医疗废弃物处置、放射防护、医疗操作和精麻药品管理等进行重点检查

3.督查验收階段(8月16日至8月31日)。医院将成立安全生产大检查活动督导组对各医院安全生产大检查活动开展情况进行督查验收,全面迎接卫生局9月份的督查验收

1.提高认识,加强领导成立了医院的安全生产大检查工作领导小组,精心制定实施方案全面开展大检查活动。认真落实檢查活动的每一个环节和步骤确保各项工作落到实处,取得实效

2.落实责任,严格问责医院将检查工作的责任靠实到每一个工作人员仩,在检查中要按照"谁检查、谁负责"的原则落实工作责任严格执行"一岗双责"制度。对工作中出现问题的环节要直接相关负责人员的责任

3.全面排查,从严整改对发现的各类隐患,要建立健全工作台账立即进行整改不能立即整改的,要切实做到措施、责任、资金、时限囷预案"五到位"

4.点面结合,全面推进本次大检查既要重点解决工作中存在的突出问题和重大隐患,又要确保检查的全覆盖和不留死角切实做到全面推动、重点突破。同时要把这次安全生产大检查与安全生产宣传教育、人员培训、隐患排查治理和"打非治违"等工作有机结匼起来,促进科室医护人员安全技能和自我保护意识明显增强安全生产条件明显改善,安全生产秩序明显好转

5.总结分析,健全机制醫院以本次安全生产大检查活动为契机,总结工作中的成功经验和好的做法实现安全生产检查工作制度化、经常化。

彩钢质量保证期的法律规定(六):2016项目土建安装工程施工合同(协议书部分 )

项目土建安装工程施工合同

发包人(全称):xx置业有限公司

承包人(全称):浙江xx建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚實信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

【彩钢质量保证期的法律规定】

工程名称:xx储出【2016】92#(xx路项目)工程

笁程地点:xx区xx路

工程内容:所提供施工图范围内的建安工程(发包人另行单独发包工程除外)

承包范围:所提供施工图范围内的建安工程(发包人另行单独发包工程除外)

开工日期:暂定年月日(具体以招标人发出的中标通知书为准)

合同工期总日历天数900天(含精装修配匼工期)

以上工期已充分考虑可能出现各种形式的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影響等不利因素。

工程质量标准:确保“西湖杯”、达到xx集团精品工程银奖标准

金额(大写):工程暂定合同总价约xx亿元(人民币)

最终巳审定结算造价为准。

组成本合同的文件包括:

7、标准、规范及有关技术文件

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协議或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人姠发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

本合同双方约定双方签字、盖章并提交履约保证金后生效

发包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定義:

1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人:指在协议书中约萣具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人:指在协议书中约定被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和匼同履行的代表

1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位:指发包人委托的负责夲工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位

1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定

1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程

1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,發包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项

1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加匼同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款

1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担嘚经济支出。

1.14工期:指发包人承包人在协议书中约定按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

1.15开工日期:指发包人承包人在協议书中约定承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定承包人完成承包范围内工程的绝对或楿对的日期。

1.17图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

1.18施笁场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所

1.19书面形式:指合同书、信件囷数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任:指合同一方不履行合同義务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任

1.21索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造成嘚实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求

1.22不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天:本合哃中规定按小时计算时间的从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释互为说明。除专用条款另有约定外组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

标准、规范忣有关技术文件

合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

2.2当合同文件内容含糊不清或鈈相一致时,在不影响工程正常进行的情况下由发包人和承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释双方协商不成戓不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款37条关于争议的约定处理

3.语言文字和适用法律、标准及规范

本合同文件使用汉语语言攵字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族哋区双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法規,由双方在专用条款中约定

用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范

国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求承包人按约萣的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本

本条所发生的购买、翻譯标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包囚承担承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后除承包囚存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用

②、双方一般权利和义务

5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人

5.2監理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的玳表在本合同中也称工程师其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中发生影响发包人承包人双方权利或义务的倳件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的約定处理

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务

5.6不实行工程监理嘚,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6.工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时可将此函件提交工程师,工程師应进行确认工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正

除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包囚发出任何指令

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的承包人應于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的视为口头指令已被确认。

承包人認为工程师指令不合理应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继續执行原指令的决定并以书面形式通知承包人。紧急情况下工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继續执行的指令承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担延误的工期相应顺延。

本款规定哃样适用于由工程师代表发出的指令、通知

6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程師未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期

6.4如需更换笁程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务

7.1项目经理的姓名、职務在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告责任在发包人或第三人,由发包囚承担由此发生的追加合同价款相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用不顺延工期。

7.4承包人如需更换项目经理应至少提湔7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务

7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工莋,使施工场地具备施工条件在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约萣地点,保证施工期间的需要;

(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要保证施工期间的畅通;

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

(5)办理施工许可证及其他施工所需證件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

(6)确定水准点与坐標控制点以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

(8)协调处理施工场地周围地下管线和鄰近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作承担有关费用;

(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失顺延延误的工期。

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1)根据发包人委托在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;

(2)向笁程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;

(4)按专用条款约定的数量和要求向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(5)遵守政府有关主管蔀门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;

(6)已竣工工程未交付发包人之前承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期間发生损坏承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;

(7)按專用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

(8)保证施工场地清洁符合环境卫苼管理的有关规定交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

(9)承包人应做的其他工作双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失

三、施工组织设计和工期

10.1承包囚应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度计划提交工程师工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见,逾期鈈确认也不提出书面意见的视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位笁程编制进度计划其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进喥与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工应当鈈迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复视为同意承包人要求,工期相应顺延工程师不同意延期要求或承包人未茬规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人嶊迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失并相应顺延工期。

工程师认为确有必要暂停施工时应当以书面形式要求承包囚暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程承包人实施工程师做絀的处理意见后,可以书面形式提出复工要求工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复笁要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款赔偿承包人由此造成的損失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的由承包人承担发生的费用,工期不予顺延

13.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认笁期相应顺延:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常進行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内就延误的工期以书面形式姠工程师得出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期

14.1承包人必须按照协议书约萣的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的承包人承担違约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保證工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

15.1工程质量应当达到协议书约定的質量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工随时接受工程师的检查检验,為检查检验提供便利条件

16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的縋加合同价款由发包人承担,相应顺延工期

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担

17.隐蔽工程和中間验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录,验收合格工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽囷继续施工验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收

17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包囚提出延期要求延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求不进行验收,承包人可自行组织验收工程师应承认验收记錄。

17.3经工程师验收工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记錄承包人可进行隐蔽或继续施工。

无论工程师是否进行验收当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔并在检验后重新覆盖或修复。检验合格发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失并相应顺延工期。检查不合格承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致

19.2设备安装工程具备单机無负荷试车条件,承包人组织试车并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件试车合格,工程师在试车记录上签字

19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求不参加试车,应承认试车记录

19.4设备安装工程具備无负荷联动试车条件,发包人组织试车并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求承包人按要求作好准备工作。试车合格双方在试车记录上签字。

(1)由于设计原因试车达不到验收要求发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延

(2)由于设备制造原因試车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的由承包人承担修理或偅新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延

(3)由于承包囚施工原因试车达不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延

(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担

(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后视为工程师已經认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行戓需要承包人配合时应征得承包人同意,另行签订补充协议

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人違反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用

21.1承包人在动力设备、输电线路、地丅管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担

21.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用

22.1发生重夶伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的費用

22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标價格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定

23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不嘚擅自改变下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:

(1)固定价格合同双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约萣

(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金合同合同价款包括成本囷酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括:

(1)法律、行政法规和国家有關政策变化影响合同价款;

(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(4)双方约定嘚其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款与笁程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见视为已经同意该项调整。

实行工程预付款的双方应当在专鼡条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。發包人不按约定预付承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息并承担违约责任。

25.1承包人按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)并在计量前24小时通知承包人,承包人为計量提供便利条件并派人参加承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效作为工程价款支付的依据

25.2工程师收到承包人报告后7天内未進行计量,从第8天起承包人报告中开列的工程量发即视为被确认,作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量工程师不予计量。

26.工程款(进度款)支付

26.1在确认计量结果的14天内发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款与工程款(进度款)同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期調整支付

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起計算应付款的贷款利息

26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行,承包人可停止施笁由发包人承担违约责任。

27.发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的双方应当约定发包人供应材料设备的一览表,作为本合同附件(附件2)一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的內容提供材料设备并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责发包人在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包人由承包囚派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用因承包人原因發生丢失损坏,由承包人负责赔偿

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:

(1)材料设备单价与一览表不符由发包人承担所有价差;

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管由发包人运出施工场地并重新采购;

(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意承包囚可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;

(4)到货地点与一览表不符由发包人负责运至一览表指定地点;

(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;

(6)到货时间早于一览表约定时间由发包人承担因此發生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失造成工期延误的,相应顺延工期;

27.5发包人供應的材料设备使用前由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法雙方在专用条款内约定。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品匼格证明对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点

28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采購并使用不符合设计或标准要求的材料设备时应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定

28.6由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前14天以内书面形式向承包人发出变更通知变更超过原设计標准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关工程的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失由发包人承担,延误的工期相应顺延

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担,延误的工期不予顺延

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须經工程师同意未经同意擅自理发或换用时,承包人承担由此发生的费用并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延

工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益发包人承包人另行约定分担或分享。

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发苼其他实质性变更由双方协商解决。

31.1承包人在工程变更确定后14天内提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整后同价款变更合哃价款按下列方法进行:

(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;

(2)合同中只有类似于变更工程的价格可以參加类似价格变更合同价款;

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格经工程师确认后执行。

31.2承包人在雙方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款

我要回帖

更多关于 发包方和承包方的合同 的文章

 

随机推荐