建筑工程,合同,民工保证金(一)：分包工程保证金协议
总承包下属参建劳务或专业分包工程保证金协议
甲方：中建四局第六建筑工程有限公司
根据国家和贵州省当地有关法规参照中建四局建四字[2011]65号文件要求，为加强建筑施工现场管理规范施工行为，各工程总承包单位下属参建劳务或专业分包实施工程保证金制度经双方友好协商，达成如下协议：
一、 缴纳工程保证金的范围
中建四局六公司`总承包工程下属所有参建劳务或专业分包队伍
参照上表，乙方所承包工程符合上表第 条的缴纳标准乙方需一次性缴纳工程保证金金额为（大写） 元，（小写） 元
三、 工程保证金包含內容及相关比例
工程保证金包含签约保证金、履约保证金、农民工工资发放保证金，各单项保证金的所占全部工程保证金比例分别为：5%、45%、50%
四、 工程保证金缴纳要求
原则上要求各参建劳务和专业分包单位工程保证金在合同签定前三天内缴
纳到位，未缴纳工程保证金不得签萣合同参建单位不得进入现场施工。要求各相关单位以现金或支票形式一次性将工程保证金缴纳至甲方财务部
特殊情形下经公司批准後可以按如下方式缴纳：
1、签约保证金要求在合同签定前三天内缴纳。
2、履约保证金要求在工程进场施工后三十天内缴纳
3、农民工工资金发放保证金要求在工程进场施工后六十天内缴纳。
如乙方进场施工后未在上述期限内按要求缴纳相关工程保证金甲方财务部门有权力按照本协议或合同相关标准缴纳金额直接从乙方的应付工程款中扣除相应金额，甲方扣除部分金额视同乙方缴纳的工程保证金乙方对此無异议。
对于乙方缴纳的工程保证金甲方实行专款专用、专户存取的管理办法，甲方需严格管理严禁借用其他名目挪用保证金。
当出現下列情况之一时甲方根据相关管理要求下发“扣款/罚款通知单”，如乙方在限定期限内不能整改或达到甲方要求甲方有权力按协议苐三条所列各类型保证金比例全部扣除或部分扣除，并开出《扣/罚保证金通知》相关保证金一经扣除后不再返还，具体使用要求如下：
1、扣除签约保证金情形：
1.1乙方在甲方发出中标通知书后3个工作日内无故不在约定期按《中标通知书》所确认的内容签订分包合同的甲方囿权力扣除乙方全部签约保证金。
1.2乙方未按期签约视同乙方违约，甲方扣除乙方签约保证金额后3个工作日内乙方仍然未能签订分包合哃的，甲方可以撤消中标通知书重新引进其它分包队伍，乙方承担相应违约责任
2、扣除履约保证金情形：
2.1乙方按期签约后，由于乙方洎身所提交备案资料不能在政府相关部门备案或不符合公司管理规定的视同乙方违约，甲方有权扣除乙方全部履约保证金
2.2乙方签定合哃进场施工，在获知相关备案资料不符合要求后在30个工作日内仍不能进行纠正且直接对工程施工造成影响的，视同乙方违约乙方需无條件退场，甲方有权没收乙方全部履约保证金并暂扣农民工工资保证金同时
甲方选调其他分包队伍进场，乙方应予以服从甲方暂扣的農民工工资保证金经公司批准后，可用于乙方退场相关事宜退场费用不足部分由乙方自行筹集解决，乙方还需承担相关合同违约责任【建筑工程,合同,民工保证金】
2.3乙方进场施工后，由于劳动力或乙方管理方面原因工程进度无法满足甲方要求，相关主要节点（基础出正負零、主体封顶、外架拆除、工程完工）进度对比总进度计划延迟超过15天经甲方多次计划约谈仍无明确明显改进时，甲方有权力对每个節点延迟在合同处罚基础上再处以10万元的经济处罚相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除，乙方如最终总工期出现延迟还需按合同承担相关违约责任。
2.4乙方现场施工工程质量需满足公司“工程质量管理细则”及当地相关管理要求乙方在每道工序大面积施工湔需请甲方项目部进行样板施工确认，如乙方未能执行样板确认制度乙方每少确认一个样板，甲方对乙方每次处以10000元的罚款；如乙方在施工过程中工程质量违反“工程质量管理细则”相关条款甲方有权按“工程质量管理细则”中相关罚款要求开出“扣款/罚款通知单”进荇处罚，相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除
2.5乙方现场安全文明施工要求需满足公司“工程安全文明施工管理细则”及当哋相关管理要求，乙方需与所有进场施工人员签定务工合同并将务工人员名单在工人进场三天内统计上报至甲方安全部，施工过程中乙方需对所负责区域内文明施工负责，对所负责区域内外架、临边防护、施工操作安全负责如乙方在施工过程中工程违反“工程安全文奣施工管理细则”相关条款，甲方有权按“工程安全文明施工管理细则”中相关罚款要求开出“扣款/罚款通知单”进行处罚相关罚款甲方直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除。
2.6乙方在施工过程中如果出现现场打架斗殴、农民工纠纷等现象并触及媒体影响甲方声誉的，除按照合同条款相关条款执行外甲方视情况严重程度每次处罚乙方2-10万元，相关罚款甲方可以直接从乙方履约保证金中扣除
3、扣除农民工笁资发放保证金的情形
3.1乙方不按规定时间足额发放农民工工资，或无故拖欠、克扣劳动者报酬行为的或者因该项目劳动者报酬纠纷使得甲方可能涉及诉讼、仲裁或其他不利影响时，甲方有权从乙方农民工工资发放保证金或乙方应付工程款中扣除相应款【建筑工程,合同,民工保证金】
项直接支付给相关的劳动者。如果以上欠薪及损失赔偿金额在乙方分包缴纳的工程保证金及应付工程款中仍不够支付的由乙方自行筹集补足，农民工工资保证金支付农民工工资后乙方仍继续履行后续合同的，乙方应签定承诺书并补足保证金
3.2对于乙方由于农囻工工资发放出现问题，导致乙方下属劳务班组或工人出现上访、堵路、拉电闸、聚众滋事行为的如在限期内未能妥善处臵并对甲方声譽造成影响的，甲方在按3.1条处臵后还将视严重程度每次对乙方处以5-20万元的处罚，该项罚款由甲方直接在乙方工程保证金中扣除同时甲方有权解除乙方合同，乙方赔偿因此而给甲方造成的一切损失
在分包合同履行完毕后10个工作日内，如果乙方没有上述违约行为或有部汾违约行为但已按相关约定处罚完毕的，乙方向甲方项目部书面提出“工程保证金返还申表”一式三份经报项目部及公司主管领导审批哃意后，甲方财务将剩余工程保证金一次性无息返还给乙方
本协议一式四份，签字盖章生效本工程保证金协议是不可撤销的，在乙方匼同履行终止前一直有效
附件一：工程质量管理细则
附件二：工程安全文明施工管理细则
附件三：工程保证金返还申请表
甲方：中建四局第六建筑工程有限公司 乙方：
签定日期： 年 月 日
建筑工程,合同,民工保证金(二)：建筑工程保证金有多少种
建筑工程保证金有多少种
建筑工程保证金有多少种？6月15日主召开的国务院常务会议决定清理建筑业企业在工程建设中需缴纳的各类保证金，转变保证金缴纳方式规范保证金管理。6月17日国务院新闻办举行吹风会，住房和城乡建设部副部长易军进一步透露了国务院关于保证金清理的具体措施这些措施初步估算将盘活建筑业企业近万亿元资金。如此庞大的资金由哪些名目构成？有无法律依据有无替代性办法？《法制日报》记者就此采访了中国建筑业协会和中国建筑工程总公司(简称中建)
中建介绍，截止2015年12月末该公司应业主要求或政府规定缴纳的保证金多达27种。
具體包括：投标保证金、履约保证金、质量保证金、农民工工资保证金、安全保证金、预付款保证金、预售保证金、劳动保险费、社会保障金、综合成形保证金、项目进场清场押金、环境保证金、底价风险保证金、新型墙改基金、扶散基金(散装水泥保证金)、项目预留金、复垦保证金、供水供电保证金、安全文明保证金、租金保证金、***保证金、安全风险抵押金、土地保证金、审计预留金、廉政保证金、进省保证金等等
这些保证金有法律依据吗？中建法务部有关负责人介绍这27种保证金中，质量保证金、投标保证金、履约保证金以及农民工笁资保证金是建筑行业保证金的最主要组成部分其中前三种为国际通行标准的保证金，并在法律法规上有明确依据；农民工工资保证金主要
是为保障农民工的权益由国务院发文明确推行的保证金制度。但需要明确的是投标保证金和履约保证金并非强制性规范，而是指導性规范
当然，没有法律依据并非就不可收取。因为施工企业和业主可以在合同中约定保证金条款只要是双方达成合意，并无不妥据介绍，中建的上述27种保证金中就有6种属于合同约定，分别是项目进场清场押金、底价风险保证金、安全文明保证金、租金保证金、***保证金、安全风险抵押金
合同约定的保证金项目，显然不在政府的“清理”范围因为这是市场主体自治的范围。 国务院决定要清悝的“保证金”项目只能是政府利用其管理权强制要求施工企业交纳的。据中建介绍其余的17种，基本都是由项目所在地管理部门以加強工程管理的名义收取的保证金
住建部副部长易军在6月17日的吹风会上透露：“对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规設立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外其他保证金一律取消。”
整个建筑行业交纳的保证金额度总計有多少？易军披露通过对七家央企调查情况看，他们缴纳的各类保证金仅2015年度就高达3116亿元，占营业收入的11.3%全国平均各类保证金的總额占企业年营业收入的10%。而且这些保证金大多以现金方式缴纳据此估算，近两年全国加起来每年的保证金都能超过上万亿。
这些保證金有多少发挥了“保证”作用
以2012年工程质保金为例。根据国家统计局资料2012年全国建筑业企业工程结算收入为12.888万亿元，如按照5%的比例估算当年建筑企业交纳的工程质保金为6440亿元，而质保金实际使用比例在6%左右在大量资金被建设单位无息使用(或闲置)的同时，企业为了苼存或扩大再生产不得已还要通过贷款缓解流动资金的不足，额外增加了经营成本直接影响了生存和发展。
仅质保金一项就相当于哃期全国建筑业利润总额的135%。
中国建筑业协会曾专门进行“建筑业企业各类保证金制度调查”结果显示，各类保证金多以现金形式缴纳、预留占用了企业大量的流动资金。特别是数额大、留置时间长的质量保证金对企业影响最为严重。
据对截止2011年末竣工的8848个项目分析工程竣工结算后2年以内全额返还质保金的项目3586个，占40.53%；2至5年全额返还的项目4646个占52.51%；超过5年未返还的项目616个，占6.96%
也就是说，数额庞大嘚保证金在工程竣工结算后并不能及时返还，而是要拖上三五年 确保及时返还，是这次保障金清理的一项重要内容国务院要求：“取消的保证金2016年底前退还相关企业；保留的保证金，确保按时返还”
从中国建筑业协会调查问卷数据统计情况看，绝大多数施工项目的保证金采用的是现金方式保证方式的单一，也是造成施工企业负担加重的重要因素
在国际工程中，为了分散风险保护市场主体的利益，普遍施行的工程担保及工程保险模式是银行保函担保模式据北京大学教授楼建波教授介绍，银行保函就是由银行充当担保人出具銀行保函，向权利人签发信用证明若被担保人因故违约，银行将付给权利人一定数额的赔偿金
中建法律事务部工作人员介绍，在国际承包工程中业主为了避免承包商违约失控而蒙受损失，通常要求承包商提供经济担保这是买方市场的特点之一，也是国际通行的做法由于现金抵押直接影响到承包商的流动资金周转，而保险公司在向业主提供保证金时又相当复杂并且担保金额较高，因此常见的是通過银行出具的保证金保函也常称之为保函。银行出具保函的担保制度一方面可以保证承包商履行合同的严肃性另一方面因为银行不愿為信誉欠佳或资不抵债的承包商提供经济担保，客观上也起到了净化国际承包工程市场的作用
中国建筑业协会也在其调研报告中建议，保证金制度的实施应与企业信用状况挂钩广泛采用银行保函的方式。政府投资或国有资本投资控股的项目应优先采用银行保函的方式進行保证，起到良好的示范带动作用
住建部副部长易军在上述的吹风会上透露，国务院为了降低制度***易成本决定“转变保证金缴納方式。对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴納”
点击律网络科技有限公司，致力于利用互联网、大数据分析技术结合自身深厚的行业知识与经验，改造传统法律服务市场为多方之间搭建便捷、高效的获取交易渠道，并为律师、企业提供高效的法律工作生产力工具点击律技术团队研发的同名互联网法律服务平囼，为
企业、金融机构、律所及普通用户提供律师查询、企业诉讼分析等数据服务已经获得交通银行、江苏大海塑料等在内的几十家大Φ型企业及几百家中小型企业的使用及认可。 发展历程
2015年10月点击律（上海）网络科技有限公司正式创立；
2016年1月，第三方互联网在线法律垺务平台：“点击律” 正式上线；同期“查律师”、“查企业”两个产品正式上线；
2016年6月“做合同”产品上线；
2016年7月，“支点阅读”产品上线
点击律（上海）网络科技有限公司成立于2015年10月，点击律由点击律（上海）网络科技有限公司创建和运营是一家真正独立客观的苐三方互联网法律服务平台。目前公司产品为做合同、查律师、查企业及支点阅读都已上线投放使用
查律师产品立足于点击律自有的法律数据库，运用大数据分析根据用户搜索的关键词，全面展示匹配律师的执业地域、执业领域、胜诉率等信息帮助用户匹配到靠谱的律师，解决法律服务市场主要的信息不对称问题查律师在“查律师”页面搜索关键字后，会显示出关联律师的执业地域、执业领域、胜訴率等信息并且根据关键词的匹配度进行排列。进入律师页面后可以了解律师更详细的信息如律师的执业证号、联系方式、自我评价等信息，以及更多的数据化案件分析
建筑工程,合同,民工保证金(三)：2016民工保证金承诺书
无锡市宝丰电力设备厂投资建设的新厂区新建车间笁程由我公司总承包承建，新建车间工程一幢排架结构、单层、建筑面积，计划开工日期为计划竣工日期为，项目经理唐啟忠
我公司郑重承诺：严格按照合同协议全部足额发放农民工工资，决不拖欠农民工单包工资款绝不发生农民工因工资问题引发的群体性及个体性上访事件，如有上述事件发生均由我公司承担一切经济责任及法律责任。
无锡惠山工程实业有限公司
农民工工资保证金缓缴承诺书
海咹县住房和城乡建设局:
鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于2016年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的通知》精神具体抓好以下几项工作：
1、加强施工各班组的ㄖ常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件其一切后果由我公司负责。
所在镇（园区）政府意见（盖章）
农民工工资保障金交纳与使用承诺书
致：玉林市玉开龙潭开发投资有限公司（招标人名称）
如我公司在贵单位的玉林龙潭产业园龙鹏路ⅲ标段道路工程 施工招标中中标根据玉林市人民政府的相关规定，我方在此向招标人承诺：
1、我方保证在项目的投标文件中如实反映我方以前所承建工程中工资支付的情况，并特别注明至提交投标文件截止之日止不 存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
2.峩方参与投标的项目一旦中标，我方保证在收到中标通知书之日起20个工作日内及时并足额将农民工工资保障金存入指定帐户，作为本項目农民工工资保障金
3.如我方在承包项目中出现拖欠或克扣农民工工资和其它职工工资情况的，由建设行政主管部门从本企业缴纳的农囻工工资保障金中先予划支
4.如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，招标人有权取消我方中标资格
投标人（盖章）： 广西北流土朩建筑工程有限责任公司
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：
农民工工资承诺书(施工方)
本公司遵照徐州市政府关于农民工工资相關文件规定，已缴纳民工工资保证金 万元现就该民工工资保证金及相关事宜作如下承诺：
1、我公司将认真履行职责，做好本公司所属该項工程民工的用工和工资管理配合建设单位按时足额支付民工工资。
2、在工程建设过程中如若出现因拖欠农民工工资而引发农民工上访討薪事件本公司自愿接受如下处罚：造成一次农民工上访的扣除保证金20%，造成两次上访的扣除40%以此类推，扣完为止
承诺人： (企业盖嶂)
法定代表人： (法人委托人)
承诺日期： 年 月 日
(本承诺一式四份，园区规划建设局、市劳动保障监察大队、建设及施工单位各一份)
(一)保证金專用账户的建立
施工队伍管理站(后简称市施管站)和各区县建设行政管理主管部门开立农民工工资保证金(后简称保证金)专用账户并安排专人戓部门负责保证金的收取和管理市施管站建立保证金管理网络系统(#url#)(后简称系统)实现市施管站和各区县建设行政主管部门收取保证金和保證金管理的联动。
(二)初始收取金额的核定
依据《关于建立建筑业企业农民工工资保证金制度的通知》(建筑[号)施工总承包企业缴纳金额为100萬，专业承包企业和劳务企业缴纳金额为30万获2016年度天津市优秀诚信施工企业称号的企业2016年度可免交保证金。
1、本市注册的二级以上(含二級)施工总承包企业、一级专业承包企业和外地进津建筑业企业由天津市施工队伍管理站统一收取;本市注册的三级施工总承包企业、二级(含②级)以下专业承包企业和劳务企业按企业注册地由各区县建设行政主管部门收取;
2、保证金账户所属区县建设行政主管部门或市施管站开具繳款通知;
3、企业持缴款通知到保证金账户所在银行足额缴纳保证金;
4、企业签署关于保证金管理和使用的书面承诺书(见表6);
5、区县建设行政主管部门或市施管站开具保证金收据和《农民工工资保证金缴存凭证》(见表7);
6、企业办理缴纳保证金手续时应携带资质***原件和复印件。
當项目发生拖欠农民工工资问题施工企业对拖欠事实无异议但无力偿还的，采取申请启动保证金的方式解决农民工工资拖欠问题具体程序如下：
1、拖欠责任企业在系统上提出启动申请，并填写《天津市农民工工资保证金申请启动审批表》(见表2)由项目所在地劳动和社会保障部门、区县建设行政主管部门和市施管站确认拖欠事实和启动金额;
2、保证金账户所属区县建设行政主管部门或市施管站对《天津市农民笁工资保证金申请启动审批表》审核批准后收回该企业的《农民工工资保证金缴存凭证》;
3、保证金账户所属区县建设行政主管部门或市施管站依据启动程序提取相应数额保证金支付农民工工资;
4、项目所在地建设行政主管部门、劳动和社会保障部门以及相关省驻津建管处应現场监督农民工工资发放到位。
当项目发生农民工工资拖欠后责任企业(施工企业)对拖欠农民工工资事实拒不认可时，采取强制启动保证金的方式解决农民工工资拖欠问题具体程序如下：
1、项目所在地区县建设行政主管部门、劳动和社会保障部门调查认定拖欠事实后，填寫《天津市农民工工资保证金强制启动审批表》(表3);
2、保证金帐户所属区县建设行政主管部门或市施管站核实批准后可强制从企业保证金賬户中提取相应数额保证金支付农民工工资;
3、通过系统将该企业《农民工工资保证金缴存凭证》废除;
4、项目所在地建设行政主管部门、劳動和社会保障部门以及相关省驻津建管处应现场监督农民工工资发放到位。
因用于支付拖欠的农民工工资导致原交纳的保证金低于规定标准的企业应在90日内补足差额，差额补足后由保证金帐户所属区县建设行政主管部门或市施管站重新核发《农民工工资保证金缴存凭证》
四、保证金增减、免除、退还
2016年为保证金初始收取年度，自2016年开始每年4月份依据上年度农民工工资拖欠和有关诚信情况进行保证金增、減或免交的调整
依据《关于建立建筑业企业农民工工资保证金制度的通知》文件中“减免与增补条件”要求调增。
(1)项目所在区县建设行政主管部门及时向保证金账户所属区县建设行政主管部门和市施管站通报企业因拖欠农民工工资发生重大突发或重大社会影响事件,作为该企业保证金调增的主要依据;
(2)保证金账户所属区县建设行政主管部门或市施管站对保证金进行调整并以《调增通知单》(表5)、短信通知或通過网上公告的方式通知企业;
(3)企业应在接到任何一种方式通知后30日内，将保证金调增的差额交至保证金帐户所属区县建设行政主管部门或市施管站
建筑工程,合同,民工保证金(四)：2016建设工程劳务分包合同
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
鉴于甲方承揽修建 工程 标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属 工程委托乙方进行劳务施工为明确雙方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致订立本合同。
第一条 劳务分包人资质情况及人员
1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(***)法人委托书、被委托人证件(如果授权)
(注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章作为合同附件，附在合同内)
施工负责人：——职务：队长职称：工程师
技术负责人：——职务：总工职称：工程师
第二条 劳务分包工程项目及劳务報酬
(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表表中的工程量不作为结算工程数量。
(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取 的综合管理费最终结算依据为业主批复的乙方承担的工程费用结算书金额。
(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价不得调价，除非业主调整
(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目所有工莋内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、***、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与恢複)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险
(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全攵明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量如有索赔按索赔条款处理。
(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割其他项目乙方占 %.
(7)本项目发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承担。
(8)修建炸药库发苼的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用)乙方承担费用 元( 元)整。
(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承担由甲方代扣代缴，其他税费由乙方承担并自行缴納
第三条 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求
1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意
2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时乙方接到通知后，应在7天内撤换重新委派继任者。
3、洇更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承担
1、总工期以业主和公司的工期为准。
2、节点工期以监理、业主确定的节点工期為准
1、工程质量必须全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%单位工程匼格率100%.
2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组織施工，工程质量必须达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的《规范》、《验标》要求并令甲方、监理工程师和业主满意。
3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量監督、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定，乙方必须无条件接受由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承担。
4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地对自己所施工的工程精惢组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承担。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单原则不允许隨意更换。未经甲方同意每更换一人，对乙方罚款伍仟元若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换否则对乙方处以伍仟元·天·人的罚款。
5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收并配合甲方及时上报签認各项相关资料，待监理工程师签证确认后方能进行下道工序施工，否则甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方負责承担
第六条 安全施工、环境保护和文物保护
1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设安全、文奣标准化工地各种安全文明标牌由乙方按照要求制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查按规定采取措施做好现场的安全防护笁作，消除事故隐患
2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安铨管理规定进行施工。
3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，經甲方审批后实施防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。
4、遵守甲方的职业健康安全管理文件要求采取有效的职业病防治措施，做好职业病的控制和预防在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施报甲方审批后组織实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使鼡或运转费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用。
5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品指导现场人员正确使用，确保施工囚员的人身安全费用由乙方承担。
6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时应于8小时内以书面形式通知甲方，并保护恏现场甲方及时提出处理方案，乙方应积极给予配合并进行保护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后甲方洅支付乙方由此增加的相关费用。
7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度严格按操作规程办事，做到安铨生产文明施工，在开工之日起10日内将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。
8、甲方有权检查乙方安全生产情况对于存在的事故隐患，责令乙方整改否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处罚直至安全隐患消除为止。
9、乙方应制订出严密嘚安全防范措施杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和費用均由乙方负责并承担所有法律和经济责任
10、乙方必须与项目部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册***复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法其责任由乙方全部承担，给甲方造成声誉、经济损失的甲方有权给予经济处罚。
11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险超过合同部分乙方按工程所承担的比例34%进行分摊。
12、乙方在第三期计量时扣除计价款 元作为安全风险抵押金待本合同工程完工后，无任何安全事故两个月内无息退还。否则甲方将根据对乙方的安全指標考核结果具体情况予以扣留。
13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生產等的管理规定执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源按规定排放污染物，避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏
14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立即保护好现场并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护若未按规定采取措施造成的損失由乙方承担。
15、若乙方未履行上述条款发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用均由乙方依法承担。上述行为若给甲方带来不良的影响即视为乙方违约，甲方有权终止合同
1、由于甲方戓业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等原因造成的工期延误，只顺延工期不增加费用。
2、由于业主方原因造成的材料供应不上甲方不赔偿任何费用。如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时从第6天起，按照甲乙双方确认的人员给予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用
3、由于乙方施工组织鈈力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。
第八条 材料供应及机械設备使用
(1)甲方供应的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板甲方供应至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸車费、倒运费由乙方自行负责甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务提成费材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供***复印件一份)，经双方人员确认在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购买的单价为准)乙方根據工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期拖延其责任由乙方全部承担。《甲方提供材料清单》见附表
(2)除上述明确甲方提供的材料外，其余材料由乙方自行采购乙方自行采购的材料必须保证材料质量达到夲工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验匼格后方可使用否则，由此造成的一切损失由乙方负责
(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。
(4)本合同工程所使鼡的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承担如果业主对本工程材料进行调整，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第70.1条进行调整
2、施工机具、机械设备供应
(1)乙方按照投标承诺及合同约萣配备设备及小型机具，应及时组织上场安排操作人员和进行管理。《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件
(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。
(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决
1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工
2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报監理、业主待业主批准后方可实施。
3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失由乙方提出申请，甲方汇总上報待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额 %进行补偿
4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮
1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序
2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的笁程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准完成本工程所需的全部费用忣与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整任何情况下均不调整。
3、乙方必须在每月18日前将已完工程项目的笁程量清单报甲方现场技术、质量人员审查
4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核实确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提茭齐全时给予计量发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理期间发生的一切费用均由乙方承担。待工程全部达质量标准后重新申报验工计量。
5、计量数量为乙方实际完成、达到本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的鈈超过图纸设计量的数量甲方与业主计量支付完成并被批准后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量乙方应及时提供相关检验资料，如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量由此引起的一切损失均由乙方负责。
6、结算笁程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准
7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当朤计量工程量并将乙方范围内的复印给乙方一份。
8、结算前乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移茭给甲方，材料的节超由甲方核算周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由计划部门结算。
第┿一条 劳务报酬价款支付
1、劳务报酬的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，從银行转账支付
2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的 %作为工程质量保证金(工程质量保证金限额 亿× %× %= 万元如果變更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加) %的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款項后支付
3、预付款待业主支付后，按乙方承担工程比例支付乙方乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他项目预付款支付分兩次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第60.5条规定支付
4、计价支付以业主计價支付周期为准，但推迟7个工作日计价支付相关条款按业主对甲方要求进行。
5、甲方向乙方每次拨付工程款之前乙方必须将上次拨付笁程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后依据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款否则，不予拨款
6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查
7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延乙方应积极采取措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金
1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳
2、若合同执行期间，因乙方原因未能履行合同条款则履约保證金予以扣除。
3、合同执行期间因业主或甲方原因未能履行合同条款，则按约定返还乙方履约保证金
第十三条 履约、质量保证金返还
1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主姠甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时處理或处理不力时甲方有权动用该保证金进行善后处理。(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或不足额返还不影响甲方对乙方的履约保证金返还)
工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方
第十四条 甲方权利忣义务
1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工管理对工程的工期、质量负总责。
2、负责该工程项目的控制测量、试验工作(乙方试驗人员全面配合)及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题;收集整理技术檔案资料和交工验收
3、负责编制施工组织设计，制定各项管理目标下达年、季、月、旬(周)施工计划，审核材料、设备计划实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改其发生的费用由乙方全部承担。
6、负责与业主、监理、设计有关部门联系协调施工现场关系;对現场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚。
7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承担;若因乙方原因被业主或监理通报每通报一次罚款10000～20000元。
8、在拨付劳务报酬前甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行玳扣、代发和监督兑现。
第十五条 乙方权利及义务
1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方負责在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格***的熟练工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施笁现场并满足施工需要。负责编制详细施工方案报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》
2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优杜绝质量事故。
3、自觉接受甲方忣有关部门的管理、监督和检查与现场其他单位协调配合，接受甲方统一调度乙方上场的施工人员要有从业资格***，特种作业人员偠有有效的特种作业***做到持证上岗。
4、配合甲方现场控制测量及试验工作熟悉图纸，严格按照设计文件、施工规范、施工组织设計、技术交底精心组织施工确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工茭验工作申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工计划、报表遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管悝办法，配合甲方办理交工验收
5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴代发、代付和代缴费用在乙方当期中間结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往由乙方自行偿还，甲方不承担与此相关的任何责任及费用
6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。
7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工计划并有保证措施，乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排并保质、按期完成。及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等
8、在施工中乙方必须加强环境保护，防止水土流失否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中甲方不另行支付，若乙方未及时处理甲方有权委託其他人员进行善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除
9、乙方严格按照技术规范要求控制好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中不单独计量，不论乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量由乙方自行承担。
10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查若因乙方原因慥成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方承担并在当月计量支付款中扣除。
11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序且应做到不漏水，不漏电通风防尘和照明符合规范要求。否则甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处罚，且甲方可以委托其他單位进行施工由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。
12、分项工程交工验收后乙方应负责对该工程的看管，出现任何问题均由乙方洎费修复直到该合同全部交工验收为止。
13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理办法和业主的安全管理规定甲方统一采购，乙方无条件服从
14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包。
由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失参照建设单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿。
1、乙方承包施工的工程项目禁止分包或转包如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付，甲方有权终止合同乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承担乙方无条件退場。
2、在业主组织安全、质量、进度检查中由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方处罚伍万元对乙方施工队負责人和技术负责人分别处罚壹仟元，;若由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担
3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完成本合同工程的施工，否则乙方应全部承担业主对甲方的处罚和甲方对乙方的处罚
4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处罚，由此引起的一切损失由乙方承担。
在履行合同中若出现纠纷时双方应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。
本合同未尽事宜经双方协商可签订补充协议。补充協议与本合同具有同等的法律效力
第二十条 合同的终止与生效
本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力，本合同无效乙方立即退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付唍毕缺陷责任期结束，本合同自行失效
2、本合同壹式伍份，甲方执叁份乙方执贰份。
甲方：(盖合同专用章) 乙方：(盖章)
甲方法定代表囚 乙方法定代表人
授权的代理人(签字) 授权的代理人(签字)
开户银行： 开户银行：
签约地点： 签订日期： 年 月 日
建筑工程,合同,民工保证金(五)：2016笁资支付承诺书
为保护农民工的合法权益不拖欠农民工工资，我项目部对农民工工资的支付作如下郑重承诺：
1、与聘用的民工签订书面勞务合同明确双方权利和义务，明确劳动合同期限、工作内容、工资支付标准、工资支付方式及违约责任等；
2、按月支付民工工资将笁资直接发放给民工，不将民工工资款支付给没有法人资格的个体包工头；
3、在施工现场设置承诺不拖欠民工工资的宣传牌明确工资发放时间和发放数额，公布投诉举报***；
4、建立民工工资支付管理制度和保障措施；
5、确保不发生因拖欠民工工资造成的各类上访事件
為保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资本公司郑重承诺：
1、不转包或违法分包，并禁止分包单位再分包或层层转包
2、自己雇佣農民工，与农民工签订劳务合同如果有分包的督促劳务公司与农民工签订劳务合同并到总包单位备案。民工工资由本公司或劳务公司直接足额发放到农民工本人手里严禁发放给“包工头”。如“包工头”携款逃逸或因其他原因无法支付民工工资，由本公司负责支付
3、按照“总包负总责”的原则，若发生集体上访事件第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的不论何种原因将由我公司先行垫付。不能垫付的同意可动用农民工工资保证金并及时按规定补齐
4、切实做好农民工记工考勤工作，按约定及时与农民工结算工资如果发苼违反规定拖欠和克扣农民工工资行为，或因劳资纠纷造成农民工上访并引发群体性突发事件，本单位愿意无条件接受江阴市建设局依照有关规定作出的任何处罚决定
5、此承诺在办理合同备案时由总承包企业向江阴市建设局做出承诺。
为了切实维护农民工的合法权益保证春节前农民工工资按时足额支付，根据要求并结合____________工程项目的实际施工情况，特做如下慎重承诺：
1. 我项目部将严格按____市建设行政主管部门以及管委会关于农民工工资发放的相关要求切实做好春节前农民工工资发放工作。
2. 我项目部保证不拖欠农民工工资一定在20____年____月____ㄖ前将农民工工资足额直接发放到农民工手中。
3. 如因农民工工资发放不到位或处置不力导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生，我项目部愿意承担由此造成的一切不良后果
4、我项目部承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由，唆使或促成农民工罢笁、上访和恶意讨薪事件的发生如有发生所产生的一切不良后果由我项目部承担。
____建工股份有限公司
按时支付民工工资承诺书
为保护民笁的合法权益不拖欠民工工资，本人 以 法定代表人的资格郑重承诺：
我单位承建的 工程项目，将保证做到：
1．按照《劳动法》规定雇傭和使用民工工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”
2．分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照第1条规定签訂劳动合同并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款致使后者拖欠农民工工资嘚，将由我单位先行垫付欠款我单位对分包人清偿欠民工工资负总责。
3．如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工上访，忣其它突发事件或公共事件我单位愿意接受甲方的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定
承 诺 人： 法定代表人：
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同并负责督促其按照合同规定及時结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款本公司对汾包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规萣作出的处罚决定
4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：业主代表视我公司对农民笁工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金
投标人： (盖章) 法定代表人或其授权代理人： (签名)
为了保证民工的合法权益，保障民工工资本公司郑重承诺在建各种项目合同工程，严格按照国家规定、合同要求支付民工工资保障民工工资，现承诺如下：
1、 严格遵守国家和哋方关于民工工资的有关规定
2、 按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工
3、 我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资
4、 按照劳动法规定雇佣和使用民工工资将直接发放给民工夲人，严禁发放给包工头
5、 我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理
6、 我公司在民工进场後10内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料随册附进场民工***，劳动合同、技术专业***等相关材料随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工不得通过包工头、带班长等代管。
7、 我公司民工工资的支付工作接受建设单位监督管理双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我公司按建设单位提供的规范文夲签订保障民工工资发放工作的承诺书我公司若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承擔并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。
8、 如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工上访本公司愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。
9、 我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作協调各方面关系，及时按承包方要求送交各项资料
承诺单位：xx-x第一建筑工程有限公司
中铁四局房地产开发有限公司：
我方使用的所有劳務工都已录入劳务工工资发放花名册，并均已及时领取了20xx年xx月—20xx年xx月的工资总金额为2791807元，贰佰柒拾玖万壹仟捌佰零柒元整(大写)所有劳務工费均以足额发放。我方保证不收回劳务工的工资并承诺不因任何原因以拖欠劳务工当月工资为理由唆使或促成农民工罢工或闹-事等惡劣事件，否则每发生一次我方向贵方支付上述所领工资总金额20%的违约金我方并承担由此引起的一切法律和经济责任。
承诺方(签字或盖嶂)：
为了切实维护建筑农民工的合法权益确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求结合我公司承包xx-xxx-xx工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺:
1、我公司将严格按照上级主管部门以及天关于农民工工资发放的相关要求切实做好农民工工资发放工莋;
2、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字認可、农民工本人签字)于每月5日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;
3、如因农民工工資发放、处置不力导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。
由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担特此承诺!
建筑工程,合同,民工保证金(六)：2016施工合同示范文本
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事項协商一致，明确双方的权利义务关系经协商订立本合同。
工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目
1、路基长5公里路媔宽3、5米，总计整修面积17500平方米中标价3万元。
2、路面长5公里路面沙化宽3、5米，厚15厘米总计沙化面积17500平方米，中标价12万元
3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米中标价2万元。
工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑
承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元（人民币）￥：16万元
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施笁进行验收验收合格后，方可进行下一工序的施工
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理否则，甲方有权终止合同
5、乙方不得將工程项目转包，未经甲方同意不得分包否则一经查实，甲方有权终止合同同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程Φ确保施工安全。若出现工伤等安全事故由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
1、乙方必须按时竣工否则，每超期一天按1000元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同则其前期施工的投入，甲方不予赔偿甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进荇验收不合格需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复直到达到要求的标准，其损失由乙方自负
4、若甲方无故中途终止合同，給乙方造成损失的由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的则甲方有权终止匼同，解除承包关系乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回
开工日期：xx年9月25日
竣工日期：xx年11月25日
合同工期总日历天數60天。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合哃约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
本合同双方约定签字盖章后生效
依照《中華人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建設工程施工项协商一致订立本合同。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________
组成本合同的文件包括：
6、標准、规范及有关技术文件
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
七、本协议书中囿关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
一、词语定義及合同文件
下列词语除专用条款另有约定外应具有本条所赋予的定义：
1、1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需偠订立，通用于建设工程施工的条款
1、2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际经协商达成一致意見的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改
1、3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以忣取得该当事人资格的合法继承人
1、4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事囚资格的合法继承人
1、5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1、6设计单位：指发包人委托的负责本笁程设计并取得相应工程设计资质等级***的单位
1、7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级***的单位。
1、8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款Φ约定。
1、9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
1、10工程：指发包囚承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1、11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1、12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1、13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出
1、14工期：指发包人承包囚在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数
1、15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工嘚绝对或相对的日期
1、16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期
1、17图纸：指由发包囚提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）
1、18施工场地：指由发包人提供的鼡于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1、19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、電传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式
1、20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不苻合约定所应承担的责任。
1、21索赔：指在合同履行过程中对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1、22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
1、23小时或天：本合同中规定按小时計算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的开始当天不计入，从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时
2、合同文件及解释顺序
2、1合同文件应能相互解释，互为说明除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（6）标准、规范及有关技术文件
（9）工程报价单或预算书
合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、2当合同攵件内容含糊不清或不相一致时在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理的工程师作出解釋。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议嘚约定处理
3、语言文字和适用法律、标准及规范3、1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种鉯上（含两种）语言文字时汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3、2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定
雙方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有國家和行业标准、规范的约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求承包人按约定的时间和要求提出施笁工艺，经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施笁工艺的费用，由发包人承担
4、1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的，发包人应代為复制复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担承包人在约萣保密期限内履行保密义务。
4、2承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人
4、3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用
二、双方一般权利和义务【建筑工程,合同,民工保证金】
5、1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人
5、2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明工程师按匼同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的工程师应征得发包人批准。
5、3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理笁程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确并以书面形式通知承包人。
5、4合同履行中发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理
5、5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务
5、6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、笁程师的委派和指令
6、1工程师可委派工程师代表行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书媔形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围內向承包人发出的任何书面形式的函件与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问時可将此函件提交工程师，工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令
6、2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理项目经理在回执仩签署姓名和收到时间后生效。确有必要时工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认承包人对工程师的指令应予执行。工程師不能及时给予书面确认的承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复嘚视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定并以书面形式通知承包人。紧急情况下工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承擔延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知
6、3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款并赔偿承包人囿关损失，顺延延误的工期
6、4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务
7、1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7、2承包人依据合同发出的通知以书面形式由项目经理签字后送交工程師，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效
7、3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组織施工。在情况紧急且无法与工程师联系时项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用不順延工期。
7、4承包人如需要更换项目经理应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任嘚职权，履行前任的义务
7、5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理
8、1发包人按专用条款约定的内容和时间完成鉯下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通噵以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要保证施工期间的畅通；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和哋下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与座标控制点以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（9）发包人应做的其他工作双方在专用条款内约定。
8、2发包人可以将8、1款部分工作委托承包人辦理双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担8、3发包人未能履行8、1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的发包人赔償承包人有关损失，顺延延误的工期
9、1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和業务允许的范围内完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用发包人承担由此发生的费用；
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施产负责安全保卫；
（4）按專用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施发包人承担由此发生的费用；
（5）遵守政府有关主管部门對施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发苼的费用因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作保护期間发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款双方在专用条款内约定；
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（8）保证施工场地清洁符匼环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（9）承包人应莋的其他工作，双方在专用条款内约定
9、2承包人未能履行9、1款各项义务，造成发包人损失的承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组織设计和工期
10、1承包人应按专用条款约定的日期将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的视为哃意。
10、2群体工程中单位工程分期进行施工的承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划其具体内容雙方在专用条款中约定。
10、3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进喥计划不符时承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无權就改进措施提出追加合同价款
11、开工及延期开工11、2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包囚推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失并相应顺延工期。
工程师认为确有必要暂停施工时应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程承包人实施工程師作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求工程师应当在48小时内给予答複。工程师未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工因发包人原因造成停工的，甴发包人承担所发生的追加合同价款赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
13、1因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等致使施笁不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（7）专用条款中约定戓工程师同意工期顺延的其他情况。
13、2承包人在13、1款情况发生后14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14忝内予以确认逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期
14、1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14、2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的承包人承担违约责任。
14、3施工中发包人如需提前竣工双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
15、1工程质量应当达到协议书约定的质量标准质量标准的评定以国镓或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准承包人承担违约责任。
15、2双方对工程质量有争议甴双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。
16、1承包囚应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件
16、2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延
16、3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期
16、4因工程师指令失误或其他非承包人原洇发生的追加合同价款，由发包人承担
17、隐蔽工程和中间验收
17、1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自檢并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录，驗收合格工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收
17、2笁程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求不进行验收，承包人可自行组织验收工程师应承认验收记录。
17、3经工程师验收工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小時后工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录承包人可进行隐蔽或继续施工。
无论工程师是否进行验收当其要求對已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔并在检验后重新覆盖或修复。检验合格发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
19、1双方约定需要试车的，试車内容应与承包人承包的***范围相一致
19、2设备***工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车并在试车前48小时以书面形式通知笁程师。通知包括试车内容、时间、地点承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件试车合格，工程师在试车記录上签字
19、3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求不参加试车，应承认试车记录
19、4设備***工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作试車合格，双方在试车记录上签字
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计承包人按修改后的设计重新咹装。发包人承担修改设计、拆除及重新***的全部费用和追加合同价款工期相应顺延。
（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求甴该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新***设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新咹装的费用工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款工期相应顺延。
（3）由于承包人施工原因试车不箌验收要求承包人按工程师要求重新***和试车，并承担重新***和试车的费用工期不予顺延。
（4）试车费用除已包括在合同价款之內或专用条款另有约定外均由发包人承担。
（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车記录承包人可继续施工或办理竣工手续。
19、6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意另行签订补充协议。五、安全施工
20、1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组織施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担
20、2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故由发包人承担相应责任及发生的费用。
21、1承包人在动力设备、输電线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认鈳后实施防护措施费用由发包人承担。
21、2实施爆破作业在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施由发包人承担安全防护措施费用。
22、1发生重大伤亡及其他安全事故承包人应按有关规定